房屋搬迁合同范本

<h1>&nbsh1;</p> <p>房屋搬迁 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 范本</p> <p> </p> <p>房屋搬迁合同<br>建设单位(甲方)：_________<br>拆迁户(乙方)：_________<br>根据_________建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。<br>一、乙方在甲方用地范围内共有_________结构的住房_________幢_________间，共_________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于_________年_________月_________日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资，材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划 管理 档案管理制度成本管理项目成本管理财务成本管理档案管理制度及流程 部门批准的地区内进行迁建)_________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。<br>二、乙方应于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁_________日内一次付给乙方搬迁费_________。<br>三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：<br>1.乙方自行找房周转，每人每月补助_________元;<br>2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的，每人每月补助_________元;<br>3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。<br>四、甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________间，_______层_________号，配有_________等设备。五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人，授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。<br>六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资，材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付_________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_________元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。<br>七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_________元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。<br>八、其它<br>本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房地产管理部门调解，调解不成的，可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。<br>本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份，交_________等单位各留存一份。<br>建设单位(甲方)(公章)：_________拆迁户(乙方)(签章)：_________地址：_________家庭18岁以上成员(签章)：_________<br>代表人：_________　地址：_________<br>电话：_________电话：_________<br>银行帐户：_________银行帐户：_________<br>_________年____月____日_________年____月____日<br> </p> <p>设备搬迁 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 <br>甲方：_________<br>乙方：_________<br>为了合理使用设备搬迁费用，安全顺利完成设备搬迁工作，经甲、乙方认真磋商，达成如下协议。<br>1．甲方原则同意成品仓、干燥筒、配料器、粉料罐、等设备（共_________件）交由乙方承运搬迁。乙方接到甲方通知后，吊、运车辆应3日内进入甲方指定场地，乙方吊车进场后所有设备的吊卸工作由乙方承担。<br>2．甲方拟将设备的上述工作的吊车，运输板车的使用费一次性包给乙方。<br>3．为促使乙方积极配合、尽快将设备拉出工地，双方约定，甲方出一定数额协调费给乙方，而乙方不管遇到多大困难，也不管延续时间多久，乙方都必须尽最大努力，以最快速度把设备装上车，把自己承运的货物运出拆卸现场。基于上述乙方额外承担的责任，甲方给乙方协调费，总共_________元（大写：_________元）。此费用乙方包死不动。<br>4．乙方装货拉出拆卸现场之后保证在_________天之内运至甲方卸货工地。因气候等意外因素影响，可酌情延期。<br>5．甲方总共给乙方出资_________元（大写：_________），作为去程过路过桥等途中所需资金。<br>6．甲方不负担乙方司机食宿及乙方车辆维修费。<br>7．甲方提供《装货清单》，乙方按装货清单拉运。乙方必须选用合适的吊车、板车及货车，并按甲方指定的路线运输，以确保吊卸、运输过程中的设备安全。如因乙方不按甲方指定路线、速度行驶造成设备损坏，由甲方根据实际损坏估价，乙方来赔偿。<br>8．吊车、板车及货车费用与支付<br>（1）乙方承担人员、运输费用总和为_________元（大写：_________）。<br>（2）费用支付方式：乙方所有吊、运车辆进入场地后，甲方预付_________元整（以支付），作为启动资金，等所有板车、货车（包括其它承运单位车辆）装完货后，甲方再付_________元整，剩余的_________元整待乙方承运货物到达目的地后一次付清。<br>（3）其他 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 ：乙方将甲方的设备拉往目的地并安全卸货后，甲方接货人员出具运输完工证明，据此作为最后结算依据。<br>9．本协议未尽事宜，由甲、乙方另外商订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。10．本协议一式四份，双方各执二份，双方签字盖章之日起自动生效，合同支付完毕后失效。<br>甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________<br>法定代表人（签字）：_________　法定代表人（签字）：_________</p> <p>_________年____月____日_________年____月____日<br>签订地点：_________签订地点：_________<br> <br>机器移动搬迁合同范本<br>甲方：_____________________<br>乙方：_____________________<br>1.乙方委托甲方进行_______机器拆卸，搬迁，再安装和重新调试工作。并与多幅相机相连达到机器搬运前的运转水平和技术参数。<br>2.乙方具体搬迁时间为：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。<br>3.搬迁具体要求如下<br>1）甲方在搬运机器前首先对机器进行检测，记录机器原运转水平和技术参数。<br>2）乙方负责组织搬运，甲方指导搬运等方面的工作。乙方应加强对搬运过程的管理，搬运过程机器损坏由乙方负责。<br>3）甲方在拆卸机器时，应认真做好电线，电缆的打包，捆绑工作。对重点器件要拆下，单独包装。认真指导乙方的搬运工作。<br>4）甲方对新机房要提前检查电源，地线等的准备情况。<br>5）到达新场地后甲方要认真安装，调试。达到机器搬运前的运转水平和技术参数。半年内运行如有调试和技术指导（维修费根据情况双方协商，配件费由乙方承担。<br>6）机器由于长期使用而造成的故障甲方将对其重新调试，达到最佳状态。<br>4.此次机器搬迁安装调试费共计人民币 万元，安装调试完毕后机器正常工作一日，第二日乙方将搬迁费及配件费用一次性支付给甲方。5.如双方有任何一方违约，按照中华人民共和国经济合同法，双方均有权在法院提请诉讼。<br>6.本合同双方应认真遵守执行，未尽事宜双方友好协商。本合同一式两份，双方签字盖章后生效。<br>甲方：_____________________<br>乙方：_____________________<br>_______年_______月_______日<br> </p> <p>搬迁协议书 <br>甲方：_________<br>地址：_________<br>法定代表人：_________<br>乙方：_________<br>地址：_________<br>法定代表人：_________<br>就甲方委托乙方搬迁事宜，经双方协商达成如下协议：<br>一、甲方应将搬运的小件物品提前打包、整理，文件资料要装箱封好，电脑要拆掉连线，所需搬运物品集中堆放。<br>二、乙方应派专业负责人员，配合甲方工作。<br>三、乙方在搬运过程中，做到服务热情周到，保证物品完整无损，服从甲方的分配与指挥，将物品码放到位，如在搬运过程中发生丢失或损坏，乙方应负责赔偿。<br>四、搬迁日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具体搬迁时间待电话通知而定。<br>五、搬运费用：每车次_________元人民币，按实际车次结算。<br>六、结算方式：甲方在全部搬运结束后_________个工作日内结清运费，乙方同时提供正式运输发票。<br>七、未尽事宜，双方协商解决。<br>八、此协议一式二份，双方各持一份，双方代表签字后生效。<br>甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________<br>代表（签字）：_________代表（签字）：_________<br>_________年____月____日_________年____月____日<br>签订地点：_________签订地点：_________　<br> <br>搬迁劳务工程合同范本<br>发包方（简称甲方）：<br>法定代表人：<br>承包方（简称乙方）：<br>法定代表人：<br>根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律和行政法规的准则，甲方将_______________工程中的搬迁承包给乙方。为明确双方权利与义务，在公平合理的基础上，经双方协商，达成以下条款，望共同遵守。<br>一、合同标的<br>1、工程概况<br>工程名称：搬迁<br>工程内容：<br>2、工程范围：<br>3、工程计价：<br>二、价格及支付<br>1、上述合同总价是固定价格（或数量×单价），<br>2、支付：合同款，预付款：_____元，大写：_________。<br>在甲方验收后天内一次性付清尾款（甲方向乙方支付），<br>支付方式：现金交易。<br>如果甲方未按时支付合同款，甲方应向乙方支付违约金，计算方式为：从规定的付款日后第3天起，甲方按合同总款以每日______元（千分之______）向乙方支付违约金。<br>三、合同工期<br>工期：_____年____月____日——_____年____月_____日。<br>四、工程质量标准及验收<br>风险提示：工程质量未符合标准的归责<br>因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付相应的利润。<br>因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。<br>1、质量约定：<br>2、验收约定：甲方在约定的验收期对乙方劳务工程进行验收,如发现问题，应现场叫乙方工作人员签字确认，否则视为验收合格。<br>五、保证、索赔和违约金<br>风险提示：明确违约责任<br>在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。<br>1、乙方应按合同约定的开工日期开工，推迟一天开工，违约金为：________元；<br>2、乙方应按合同约定的竣工日期完成项目工期，推迟一天违约金为：______元；<br>3、乙方在服务期间应保证甲方物品安全，不得损坏甲方物品，甲方应对贵重物品进行投保；因乙方服务责任因素导致甲方物品损坏，由乙方进行赔偿。<br>六、争议解决<br>承包人和分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方达成仲裁协议，向_______仲裁委员会申请仲裁；<br>七、本协议一式____份，双方各持_____份。自签定日起生效。<br>本合同由以下双方签署，以资证明。<br>甲方：<br>法定代表人：<br>_____年_____月_____日<br>乙方：<br>法定代表人：<br>_____年_____月_____日<br> </p> <p>搬迁合同<br>甲方名称：          乙方名称：<br>地址：              地址：<br>根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就乙方向甲方提供一次性中心机房设备搬迁服务事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的责任、权利及义务，确保合同双方共同执行。<br>[免责条例]<br>（1）针对甲方需搬迁的设备，乙方只负责硬件设备搬迁不负责数据和软件安全。<br>（2）对于搬迁的设备，乙方如果需对设备进行拆装，以后因拆装引起的保修问题由甲方负责。<br>[服务费用]<br>台式机1套rmb50元<br>服务器1台rmb450元<br>机柜1台rmb450元<br>小型机1台rmb450元<br>磁盘阵列柜1台rmb450元<br>ups主机1台rmb350元<br>ups电池1块rmb30元<br>监控器1台rmb200元<br>交换机1台rmb350元<br>运输车辆1天rmb950元（包含司机，油费，停车费，保险）<br>其它设备协商报价<br>[惠普(hp)服务器，机柜搬迁细则]<br>一乙方搬迁前准备：<br>1.熟知甲方提供的运输线路；<br>2.安排好搬迁人员分工；<br>3.准备所有搬迁所需工具（如：十字，一字；t8，t9，t10，t15，t20，t30，t40；搬迁标签，纸箱，滑车，钳子，减震材料等），车辆及相关资料；<br>4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；<br>二服务器,机柜拆卸<br>1.甲方与乙方同时检测服务器状态和服务器配置，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；<br>2.由甲方关闭所有搬迁设备软件程序；<br>3.由乙方工作人员断开电源；<br>4.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；<br>5.以甲方现在每个机柜为一套设备进行统一标识；<br>6.每台服务器对应的联线、硬盘、电源贴上对应标签；<br>7.断开服务器所有联线；<br>8.将服务器拆离机柜，如果拆离硬盘应做好标识；<br>9.对服务器进行包装，对拆离的硬盘做减震包装；<br>10.搬运上车。<br>[惠普(hp)小型机，磁盘阵列柜搬迁细则]<br>一乙方搬迁前准备<br>1.熟知甲方提供的运输线路；<br>2.安排好搬迁人员分工；<br>3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；<br>4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；<br>5.与小型机工作人员配合完成拆卸前准备。<br>二拆卸<br>1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；<br>2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；<br>3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；<br>4.以甲方现在每个机柜为一套设备单元进行统一标识；<br>5.每台小型机，磁盘阵列柜对应的联线贴上对应标签；<br>6.断开所有联线；<br>7.对设备进行减震包装；<br>8.搬运上车。<br>[台式机，监控器，交换机搬迁细则]<br>一乙方搬迁前准备<br>1.熟知甲方提供的运输线路；<br>2.安排好搬迁人员分工；<br>3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；<br>4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图。<br>二拆卸<br>1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；<br>2.由甲方关闭搬迁设备软件程序；<br>3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；<br>4.每套台式机进行统一标识；<br>5.每台监控器，交换机对应的联线贴上对应标签；<br>6.断开所有联线；<br>7.对设备进行减震包装；<br>8.搬运上车。<br>[ups搬迁细则]<br>一乙方搬迁前准备<br>1.熟知甲方提供的运输线路；<br>2.安排好搬迁人员分工；<br>3.准备所有搬迁所需工具，车辆及相关资料；<br>4.经甲方同意提前三天到新机房熟悉甲方提供的设备摆放图；<br>5.与ups厂商相关工作人员配合完成拆装前准备。<br>二拆卸<br>1.甲方与乙方同时检测设备，检测完后双方在验机单上签字（《搬迁验机表》见附件a）；<br>2.由甲方关闭搬迁设备；<br>3.拆卸前每位乙方工作人员佩戴防静电手环；<br>4.每台ups主机，电池，对应的联线贴上对应标签；<br>5.断开所有联线；<br>6.对设备进行减震包装；<br>7.搬运上车。<br>[设备运输]<br>1.按甲方提供的运输路线图运输；<br>2.每趟运输车上乙方配备2~4位工作人员确保运输途中安全（建议甲方提供一人协助）；<br>3.到达目的地，设备搬进新机房；<br></p>