首页 合同协议 工程施工 有关家装施工合同新

 有关家装施工合同新

开通vip
举报

爱问共享资料有关家装施工合同新文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,<h1>有关家装施工合同新</h1><p>甲方(发包单位):<br />乙方(承包单位):<br />甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。<br />一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。<br />二、承包方式:<br />1、包工包料;&l...

有关家装施工合同新

<h1>有关家装施工合同新</h1><p>甲方(发包单位):<br />乙方(承包单位):<br />甲方同意将 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。<br />一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。<br />二、承包方式:<br />1、包工包料;<br />2、包工不包料。<br />三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。<br />四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。<br />五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。<br />六、付款办法:<br />1、总工程价款(金额大写元整;<br />2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;<br />3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。<br />七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。<br />八、本 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 一式贰份,甲、乙双方各执一份。<br />九、补充协议:<br />甲方: (公章)      </p><p>法人代表:<br />乙方: (公章)</p><p>法人代表:<br />日期:</p><p><br />水电站施工合同范文篇二<br />(甲方): (以下简称甲方) </p><p>(乙方): (以下简称乙方)<br />根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。<br />一、工程概况<br />1、工程名称:上营变电站引水工程。<br />2、工程地点:上营村。<br />3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。<br />4、承包方式:包工包料。<br />二、工程期限<br />工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。<br />三、工程承包价及其它<br />总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。<br />四、合同双方责任<br />(一)甲方责任<br />1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;<br />2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。<br />(二)乙方责任<br />1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。<br />2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。<br />3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。<br />五、工程质量要求<br />1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的标准。<br />2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。<br />3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。<br />六、付款方式<br />工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。</p><p>乙方开户名称: <br />开户行: <br />账号: <br />七、工期延误<br />若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。<br />八、工程保修期<br />工程保修期为工程验收后一年。<br />九、安全施工要求<br />施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。<br />十、不可抗拒的自然灾害认定标准<br />不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。<br />十一、违约责任<br />本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。<br />若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。<br />双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。<br />十二、合同份数<br />本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,<br />十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。<br />甲方:       乙方:<br />法人代表:       法人代表:<br />委托代表:       委托代表:<br />日期:<br />水电站施工合同范文篇三<br />发包人:<br />承包人:<br />依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。<br />一、工程概况<br />工程名称:xx市xx级水电站技改工程<br />工程地点:xx市xx镇 村<br />工程内容:水电站厂房技术改造土建工程<br />二、工程承包范围<br />厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。<br />三、合同工期<br />开工日期:二oxx年十二月三日<br />第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工,二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。<br />合同工期总日历天数为159天。<br />四、质量标准:合格,争创优良<br />五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。<br />六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。<br />七、本合同《专用条款》<br />1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。<br />2、执行省、市建筑法规的相关规定。<br />八、发包人工作<br />1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。<br />2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。<br />3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。<br />4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。<br />九、承包人工作<br />1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。<br />2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。<br />3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。<br />十、材料<br />所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。<br />十一、质量和验收<br />1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。<br />十二、安全施工<br />承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。<br />十三、合同价款及支付<br />1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。<br />2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。<br />3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。<br />十四、工程预付款<br />合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。<br />十五、进度工程款支付<br />每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。<br />十六、完工结算<br />完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。<br />十七、质量保修金<br />完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。<br />十八、违约、索赔、争议<br />按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。<br />十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。<br />二十、未尽事宜,双方另行协商。<br />二十一、本合同一式4份,双方各执2份。<br />发包人:</p><p>承包人:<br />住所:<br />代表:<br />电话:<br />签订日期:<br /><br />建筑装饰施工合同<br />发包方:______________________<br />承包方:______________________<br />依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、有关法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。<br />一、工程概况<br />工程名称:_____________________<br />工程地点:___________________<br />工程内商:________________<br />承包方式:_________________<br />二、工程承包范围<br />承包范围:<br />三、合同工期<br />总合同工期日历天数____日历天。开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日。具体形式日期以发包方代表签署的开工 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 为准,以此顺延。<br />四、质量标准<br />工程质量标准为合格<br />五、合同价款<br />金额:____________________<br />六、合同生效<br />合同订立时间:____________<br />合同订立地点:_____________<br />本合同双方约定经双方签署并经合同办签证后生效。<br />七、语言文字和适用法律、标准及规范<br />1、本合同使用汉语。<br />2、适用法律和规范:国家现行《建筑法》、《合同法》等。<br />3、适用标准、规范:现行建筑施工技术规范。<br />八、发包人工作<br />1、开工前7天,向乙方提供经确认的施工图纸六份,并向乙方进行现场交底。消除影响施工的障碍物。对房屋中滞留的家具、陈设等采取保护措施。向承包方提供施工所带的水、电等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件手续。<br />2、指派________为发包方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。<br />3、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏。<br />4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。<br />5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作。<br />6、协调处理与居民的日常纠纷,并使施工现场具备施工条件。<br />九、参加发包方组织施工图纸或作说明的同志,拟定施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和进度计划,交发包方审定。<br />1、指派________为承包方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由承包方负责的各项事宜。<br />2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项建设工程质量检查记录。参加竣工验收,编制工程书决算。<br />3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等及各种护卫和垃圾清运等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。<br />4、工中未经发包方同意或有关部门批准,得随意拆改帮建筑物结构及各种设备管线。<br />5、工程竣工未移交发包商之前,负责对现场的一切设施和成品进行保护。<br />十、工期延误<br />1、因以下原因造成工期延误,发包方代表确认,工期应相应顺延;<br />(1) 发包人未能按约定提供图纸及开工条件;<br />(2) 发包方代表按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;<br />(3) 设计变更和工程量增加;<br />(4) 一周内非承包方原因停水、停电造成停工累计超过8小时;<br />(5) 不可抗力;<br />2、承包方在上述情况发生后7天内,就延误的工期以书面形式向发包方代表提出报告。发包方代表在收到报告后7天内予以确认,逾期不予以确认也不提出修改意见,视为同意顺延工期。<br />十一、合同价款及调整<br />1、本合同价款采用固定价格合同方式。<br />2、风险费用的计算方法:自行考虑、已包括在合同造价内。<br />3、风险范围以外的合同价款调整方法:设计变改部分、发包方派驻现场人员签证的内容。<br />十二、关于工程价款及结算的约定<br />1、双方商定本合同价款采用第________种;<br />(1)固定价格。<br />(2)固定价格加________%包干风险系数计算(已计入合同价内)。包干风险不包括以下内容:<br />______________________________________________________<br />(3)可调价格:按照温州市有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。<br />2、本合同生效后,甲方分________次,按下表约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。<br />3、工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送达甲方。甲方自接到上述资料28天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在14天内,结清尾款。<br />十三、违约<br />1、发包方违约的具体责任如下:</p><p>(2)不全面履行合同中发包方工作的违约责任工期顺延、并支付停工损失。<br />十四、争议<br />当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时,双方约定按下列第_____种方式解决:<br />(1)向温州仲裁委员会申请仲裁。<br />(2)向____________________人民法院起诉。<br />十五、不可抗力<br />1、不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包方承包方责任造成的爆炸、火灾、以及台风、洪水、地震、大暴雨等自然灾害。<br />2、因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:<br />(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工的材料和待安装的设备的损失、由发包方承担;<br />(2)发包方承包人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;<br />(3)承包方机械设备损坏及停工损失,由承包方承担;<br />(4)停工期间,承包方应监理工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包方承担;<br />(5) 工程所需清理、修复费用,由发包方承担;<br />(6) 延误的工期相应顺延;<br />3、因合同方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。<br />十六、工程质量保修<br />1、外墙涂料保修期壹年。<br />2、双方约定承包方向发包方支付工程质量保修金额_______________在竣工验收合格后半年一次性退还给承包方。<br />十七、合同份数<br />本合同一式六份,正本三份,副本三份<br />发包方(章):                     承包方(章):<br />发包方代表:                         承包方代表:<br />日期:</p>

本文档为【有关家装施工合同新】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 明明白白我的心

暂无简介