首页 合同协议 工程施工 水电站施工合同范本

 水电站施工合同范本

开通vip
举报

爱问共享资料水电站施工合同范本文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 , <h1>&nbsh1;</p> <p>水电站施工合同范本</p> <p> </p> <p>水电站施工合同范文篇一<br>甲方(发包单位):<br>乙方(承包单位):<br>甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。<br>一、工程项目...

水电站施工合同范本

<h1>&nbsh1;</p> <p>水电站施工合同 范本 协议范本下载族谱范本下载临帖范本下载公司章程范本下载监理月检范本下载 </p> <p> </p> <p>水电站施工合同范文篇一<br>甲方(发包单位):<br>乙方(承包单位):<br>甲方同意将 工程承包给乙方施工,为保质保量按时完成施工任务,经双方协商一致同意订立如下合同条款,望双方共同执行。<br>一、工程项目名称(工程地点):工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。),清淤固工程),包模板2300元/米。<br>二、承包方式:<br>1、包工包料;<br>2、包工不包料。<br>三、甲方要求乙方进场及竣工时间:年月月工,雨天顺延。<br>四、乙方在施工过程中,应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工,未经甲方许可不得随意更改尺寸,隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全,不得违章操作。五、乙方应保证工程施工质量,不得偷工减料,若工程质量不合格造成返工的材料费及工资,由乙方自负,同时应做到保证质量的前提下求美观。<br>六、付款办法:<br>1、总工程价款(金额大写元整;<br>2、施工期间至验收前,每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费,剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;<br>3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款,造成乙方停工待料,而拖迟工期,后果由甲方负责,乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。<br>七、乙方工程不得转包或分包,若发现则甲方有权终止合同,所造成的经济损失由乙方自负。<br>八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份。<br>九、补充协议:<br>甲方: (公章)        法人代表:<br>乙方: (公章)        法人代表:<br>年 月日<br> </p> <p>水电站施工合同范文篇二<br>(甲方): (以下简称甲方) </p> <p>(乙方): (以下简称乙方)<br>根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。<br>一、工程概况<br>1、工程名称:上营变电站引水工程。<br>2、工程地点:上营村。<br>3、工程主要内容:1500米dn40给水管道安装。<br>4、承包方式:包工包料。<br>二、工程期限<br>工程期限8天,预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。<br>三、工程承包价及其它<br>总承包价80000元,工程竣工验收合格后付清工程款项。<br>四、合同双方责任<br>(一)甲方责任<br>1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;<br>2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。<br>(二)乙方责任<br>1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。<br>2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。<br>3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。<br>五、工程质量要求<br>1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。<br>2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。<br>3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。<br>六、付款方式<br>工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称:禄丰万泉供水有限责任公司<br>开户行:禄丰农行营业室<br>账号:309801040003724<br>七、工期延误<br>若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。<br>八、工程保修期<br>工程保修期为工程验收后一年。<br>九、安全施工要求<br>施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。<br>十、不可抗拒的自然灾害认定标准<br>不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任<br>本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。<br>双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。<br>十二、合同份数<br>本合同一式六份,甲方四份、乙双方二份,<br>十三、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。<br>甲方:        乙方:<br>法人代表:    法人代表:<br>委托代表:    委托代表:<br>年 月 日<br> </p> <p>水电站施工合同范文篇三<br>发包人:<br>承包人:<br>依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。<br>一、工程概况<br>工程名称:xx市xx级水电站技改工程<br>工程地点:xx市xx镇 村<br>工程内容:水电站厂房技术改造土建工程<br>二、工程承包范围<br>厂房钢筋混凝土屋面拆除,水轮发电机组拆除,厂房下部混凝土局部拆除,厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。<br>三、合同工期<br>开工日期:二oxx年十二月三日<br>第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工,二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。<br>合同工期总日历天数为159天。<br>四、质量标准:合格,争创优良<br>五、合同价款:贰拾点陆万元(主体工程预算价)。<br>六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。<br>七、本合同《专用条款》<br>1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。<br>2、执行省、市建筑法规的相关规定。<br>八、发包人工作<br>1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。<br>2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。<br>3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。<br>4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。<br>九、承包人工作<br>1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 报表。<br>2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。<br>3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。<br>十、材料<br>所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。<br>十一、质量和验收<br>1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。<br>十二、安全施工<br>承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。<br>十三、合同价款及支付<br>1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。<br>2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。<br>3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。<br>十四、工程预付款<br>合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。<br>十五、进度工程款支付<br>每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。<br>十六、完工结算<br>完工验收合格后,发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。<br>十七、质量保修金<br>完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。<br>十八、违约、索赔、争议<br>按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。<br>十九、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。<br>二十、未尽事宜,双方另行协商。<br>二十一、本合同一式4份,双方各执2份。<br>发包人:承包人:<br>住所:<br>代表:<br>电话:<br>签订日期:<br> </p> <p>水电施工合同范本<br>甲方:(发包方)<br>乙方:(承包方)<br>甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。<br>第一条:工程概况<br>1、工程地点:<br>2、工程承包方式:承包人包工包料。<br>3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。<br>4、合同价款:本合同工程预算造价人民币___________元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。<br>第二条:关于材料供给的约定<br>1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。<br>2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。<br>3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。<br>第三条:关于工程质量及验收的约定<br>1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》和《建筑装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。<br>2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。<br>3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。<br>4、本工程由_______方设计施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 。<br>第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定<br>1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。<br>2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。<br>3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。<br>4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。<br>第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定<br>1、布局开槽完工后,支付工程款的50%给乙方,水电完工后支付工程款的30% ,整体竣工验收合格后支付20%。<br>2、本工程保修期_____年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。<br>3、双方款项住来均应出具收据。<br>4、工程结算方式:水路____米,电路____米。<br>5、乙方承包内容:(1)水电开槽、布线、穿线、埋槽;(2)所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;(3)水电施工穿墙、打孔、切割;(4)开关插座面板安装;(5)小五金的安装;(6)后期灯具的安装(水晶灯另计);(7)其他收费项目另计。<br>第六条:纠纷处理<br>因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不愿意协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向____人民法院提起诉讼。<br>第七条:全同的变更和解除<br>1、合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一致后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款____%支付违约金,并办理终止合同手续。<br>2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。<br>第八条:其它约定<br>1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。<br>2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。<br>3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修,在接到甲方通知后48小时内必须到达现场,由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。<br>第九条:附则<br>1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。<br>3、本合同一式____份,甲、乙双方各执_____份。<br>4、合同有效期至________年______月_____日。<br>甲方:<br>______年_____月____日<br>乙方:<br>______年_____月____日<br> </p> <p>水电安装施工合同<br>建设单位:<br>设计单位:<br>施工单位:<br>合同编号:<br>年   月   日<br>建设单位:(简称甲方)<br>地址:<br>施工单位:(简称乙方)<br>地址:<br>兹有   工程,经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。<br>第一条:工程地点<br>第二条:工程内容<br>第三条:承包方式<br>第四条:工程价款及调整<br>1. 工程价款<br>2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:<br>(1)甲方代表确认的工程量增减;<br>(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;<br>(3)工程造价管理部门公布的价格调整;<br>(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;<br>(5)合同条款以外得其他增减或调整;<br>第五条:付款方式<br>第六条:合同工期<br>1.双方商定总工期为   天。<br>开工日期:  年 月 日<br>竣工日期:   年 月 日<br>2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。<br>(1)甲方不能按合同约定提供开工条件,<br>(2)工程量变化和设计变更;<br>(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停<br>(4)工程款未按时支付;<br>(5)不可抗力(如地震台风火灾等)<br>3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。<br>4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款 元,反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。<br>第七条:工程质量要求:<br>第八条:材料设备:<br>第九条:工程施工前后双方的工作和有关责任<br>1. 甲方:<</p>

本文档为【水电站施工合同范本】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 明明白白我的心

暂无简介