首页 合同协议 房屋合同 拆迁安置 室内装修施工合同专业版

 室内装修施工合同专业版

开通vip
举报

爱问共享资料室内装修施工合同专业版文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 , <h1>&nbsh1;                                    &nb...

室内装修施工合同专业版

<h1>&nbsh1;                                                </p> <p>室内装修施工合同专业版</p> <p> </p> <p>甲方:<br>乙方:<br>甲方委托乙方承担本工程的施工、安装任务,为明确双方权利和义务,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在遵循自愿、平等、诚信的基础上,经双方协商一致,签订本合同。<br>一、工程概况和造价<br>1、 工程名称:<br>2、 工程地点:<br>3、 住房结构:房厅<br>4、 建筑面积:,施工面积: m。<br>5、 装饰施工内容:见附件一《装饰施工内容表》<br>6、 承包方式:(包工包料、清包工、部分承包)。<br>7、 总价款:¥元,人名币(大写):元。 其中:设计费: 元,管理费: 元。<br>材料费: 元,人工费: 元。<br>税 金: 元,其他费用: 元。<br>工程施工安装内容以双方签订的工程报价单中项目为准;施工费用以双方签订的工程报价单中单价为依据。按实际工程质量结算,增减项目需经甲乙双方协商确定后生效。<br>8、 工期:<br>自 年 月 日开工,至 年 月 日竣工,工期为 天。<br>二、甲方工作<br>1、开工前,全部腾空或部分腾空房屋,清楚影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家居,陈设等应采取保护和安放措施,若因甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家居、陈设的损失由乙方承担。<br>2、向乙方提供施工所需的水、电等设施。<br>3、协助乙方办理施工申请,审批等手续,并负责缴纳物业管理处报批的一切费用。<br>4、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。<br>5、甲方指派人员参与或监督工程施工的,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。<br>6、及时履行乙方的其他协助义务。<br>三、乙方工作<br>1、乙方派出专职工地工程监理,负责合同的履行,按合同要求组织施工,保质、保量按期完成施工任务;解决由乙方负责的各项事宜。<br>2、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。<br>3、严格按照双方签订的图纸或说明进行施工,做好各项质量检查和施工记录。<br>4、工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的设施和施工成品进行保护。<br>四、工程价款及结算<br>1、工程款付款方式:<br>(1)、工程款付款按下表支付<br>工程款付款时间表<br>双方同意以《报价单》为本工程单价及数量的基础约定,结算时以实际工程量为准。双方款项往来均应出具收据。<br>五、关于双方责任的约定<br>1、甲方责任:<br>因甲方原因影响工期,工期相应顺延,并承担C、D、E、F条款原因造成乙方的的损失;<br>A、不能按期、按时供时供水电;<br>B、不能保证每天由10小时工作时间(含加班时间);<br>C、不能按期提供自购的材料、设备;<br>D、提供的材料设备不符合质量或规格造成反工;<br>E、不能按期付工程款F、变更设计及因变更设计造成的材料、人工的浪费;<br>G、逾期验收;<br>H、因甲方原因终止合同,而施工工程质量未过半,乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费;I、非乙方造成的其他不可预见的原因。<br>2、乙方责任:<br>A、不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延,相应损失由乙方承担;<br>B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装的质量问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ,乙方免费维修;<br>C、乙方施工过程中违反操作常规造成的人员伤害,责任由乙方负责;<br>D、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;<br>E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿,费用由乙方负责。<br>六、工程质量及验收<br>1、乙方必须严格按甲方签订的图纸施工安装。<br>2、在施工过程中,甲方提出变更设计,增减项目,应及时通知乙方。<br>3、隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。<br>4、工程竣工后,乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定的时间内不能验收,需及时书面通知乙方,另定验收日期;甲方应承认第一通知时间爱你为竣工日期。<br>5、工程竣工,甲方付清工程尾数后,甲、乙双方签署《工程保修单》。乙方同时提供竣工图,凭保修单实行保修,保修期从竣工验收合格之日算起。<br>七、违约责任<br>1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工或窝工一天甲方应支付乙方 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款的 %加付滞纳金。<br>2、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付<br>3、工程未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成的损失由甲方负责,并视为甲方已实际验收。<br>4、因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。<br>九、双方签订的装饰工程报价单、施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议,作为合同附件,与合同据、具同等效力。<br>十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。<br>甲方(公章):_________        乙方(公章):_________<br>法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________<br>_________年____月____日       _________年____月____日<br>   室内装修施工合同范文2 <br>发包方(甲方):<br>承包方:(乙方)<br>按照《中华人民共和国合同法》和建设部《建筑安装工程承包合同条例》《家庭居室装修管理试行办法》的规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签订本合同。<br>第一条 工程概况<br>1.1 工程名称:<br>1.2 工程地址:<br>1.3 承包范围:全包居室面积: 100 ㎡、居室间数:2室2厅1厨1卫<br>1.4 工程内容:(附设计图。施工图及报价单)<br>1.5 承包方式:<br>1.6 天,自年月10日开工,于年月 日竣工。<br>1.7 合同价款:(人民币大写):壹拾叁万伍千元整 其中设计费:(人民币大写): 免费<br>1.8 工程款支付<br>合同签订后,甲方水。电工进场预付45000元工程款,木工、瓦工进场付45000元工程款,油漆工进场施工后,再付40000元工程款。交房后10天内付清余款 5000元。<br>1.9 工程保修期一年。<br>第二条 甲方工作:<br>2.1 全部腾出或部分腾出房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾出的房屋所滞留的家具、陈设等采取保护措施,并与乙方签订协议。<br>2.2 向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。<br>2.3 甲方代表对工程质量,进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续。甲方对其他家庭成员对工程及乙方的意见均通过甲方代表与乙方接触。<br>2.4 负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。<br>2.5 如确需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。<br>2.6 协调有关部门做好现场保护、消防、垃圾处理等工作。<br>第三条 乙方工作<br>3.1 组织施工图交底,拟定施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 和进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ,必要时与甲方审定签字认可。<br>3.2 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。<br>3.3 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的管理规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线,古树名木不受损坏。做好施工现场保卫工作,处理好由施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。<br>3.4 施工中未经甲方同意有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。<br>3.5 工程竣工未移交甲方前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。<br>第四条 工期<br>4.1 甲方要求此合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取措施的费用。<br>4.2 因甲方原因影响工期,工期顺延,甲方承担违约责任,因乙方原因影响工期不能按期竣工,由乙方承担违约责任。<br>4.3 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗拒因素影响导致停工4小时以上,工期相应顺延。<br>第五条 工程质量及验收<br>5.1 工程以施工图纸。做法说明,设计变更的内容为依据,以《上海市家庭装饰工程质量验收暂行规定》为质量评定 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 。<br>5.2 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方予以承认。若甲方要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。<br>5.3 由于甲方提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。<br>5.4 由于乙方提供材料,设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担,延误工期,由乙方承担违约责任。<br>第六条 变更<br>如在施工过程中甲方提出设计修改意见及增减工程项目时,须提前与乙方取得联系,在鉴定变更后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。<br>第七条 材料供应<br>7.1 本工程甲方负责供应的材料。设备必须有材料设备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。<br>第八条 结算<br>工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送甲方。甲方自接到上述资料1天内审查完毕,到期末提出异议,视为同意,并在10天内,结清尾款。<br>第九条 安全生产和防火<br>9.1 甲方或乙方提供的施工图纸或做法说明,应符合《中华人民共和国消防法》 和有关防火设计规范。<br>9.2 乙方在施工内应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安 全操作规范》。<br>9.3 由于甲方提供的图纸或做法说明,违反有关安全操作规范,消防法和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。<br>9.4 由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规范,消防法,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。<br>第十条 违约责任<br>10.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工,误工所造成的损失,每拖期一天,按工程总价款的 0 支付滞纳金。<br>10.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程总价款的 违约金。<br>10.3 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。<br>10.4未经甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。<br>10.5 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方负责。<br>10.6 因一方原因,合同无法继续履行时,应通过对方,办理合同终止协议,并责任方赔偿对方由此造成的经济损失。<br>第十一条 争议或纠纷处理<br>11.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或依有关部门进行协调。也可以向工商行政管理机关或建筑装饰协会申请解决。<br>11.2 当事人不愿通过协商,调解解决或商议、调解不成时,双方可以通过仲裁委员会会裁,或向人民法院起诉。<br>第十二条 其他约定<br>12.1 所购材料未经甲方签字同意,不得使用。<br>12.2 如果因工人原因造成的质量问题,甲方可以提出更换工人。<br>12.3 如改工程的水电不需要全部改动应据实结算,扣除其中费用。 第十三条 附则<br>13.1 本合同一式二份,甲乙双方各一份。<br>13.2 本合同双方签字盖章后生效。本合同履行完成后自动终止。<br>甲方(公章):_________        乙方(公章):_________<br>法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________<br>_________年____月____日       _________年____月____日<br>   室内装修施工合同范文3 <br>甲方(发包方):_______________<br>乙方(承包方):<br>根据《中华人民共和国合同法》,结合本工程具体情况,本着公平、公正、平等、合理的原则,经双方协商达成如下协议,共同遵守。<br>第一条 工程概况<br>1.1 工程地点:_____________________________________________________________<br>1.2 工程内容及做法(详见附表1:(包括水电的一切材料,电视、网线、电话线)家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。<br>1.3 工程承包方式,双方商定采取下列第__________种承包方式:<br>(1)乙方包工、包全部材料;详见预算书。<br>(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;详见预算书。<br>(3)乙方包工,甲方包全部材料;详见预算书。<br>备注:甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换,如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行承担。公司赠送东西,业主可放弃但不可折现,不可换别的物品。<br>1.4 工程期限__________天;<br>开工日期 _____ _年______月______日<br>竣工日期 __ ____年______月______日<br>1.5 合同施工价款:本合同 工程造价 工程造价外文文献工程造价三级复核钢结构工程造价指标建设工程造价管理讲义黄色壁纸中文 为(人民币)____________ 元;<br>金额大写:_______________ ____________________________元整。<br>第二条 施工图纸及预算、监理<br>本工程施工图纸及预算、监理分别由 提供设计, 提供预算, 提供监理,图纸及预算一式两份,甲、乙双方各一份,作为本合同附件。<br>第三条<br>3.1开工前三天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;<br>3.2 免费提供乙方施工期间所需要的水、电;<br>3.3 负责协调邻里之间的关系;负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。<br>3.4不拆动室内承重结构,如需要拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;<br>3.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保护消防等项工作。<br>3.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。<br>第四条<br>4. 1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,施工过程中出现安全事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程;<br>4.2 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;<br>4.3 保护好原居室的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通。<br>4.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。<br>第五条<br>5.1工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更单,同时调整相关工程费用及工期(装饰装修工程变更单);双方约定本工程项目采用固定单价、不可变更。具体如下:<br>1);减项部分:基础装修部分不得减价,主材部分根据折扣减价。签订减项单,在最后一次结算时减除。<br>2);增项部分;根据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单,同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。<br>3);工期;减项不减工期,增项根据增项内容调整增加工期。<br>5.2同一工程施工期间的变更不能超过三次,每次变更甲方必须及时配合乙方签写变更单,并提前两天完成,否则导致工期顺延和窝工的,甲方必须给予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。<br>第六条<br>6.1 按合同约定由甲方提供的主要的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双方共同验收并交接手续;<br>6.2 按合同约定由乙方提供的主要的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。<br>第七条<br>7.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:<br>(1)工程量变化或设计变更;<br>(2)不可抗力;国家节假日。<br>乙方工作 工程变更 材料供应 工期延误<br>(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准,甲方可向物业管理单位问询);<br>(4)甲方同意工期顺延的其它情况。<br>7.2 因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。<br>7.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延并按本合同第五条承担相应的赔偿款。<br>7.4 因乙方责任不能按期完工,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。<br>第八条 质量标准<br>双方约定本工程施工质量按以下标准执行:<br>(1)施工过程中双方就工程质量发生争议,申请由质量监督部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。<br>第九条 工程验收和保修<br>9.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:<br>(1) 材料进场验收;<br>(2) 隐蔽工程验收包括木作基层、水路、电路等;<br>(3) 中期验收 即工期过半木工收口;<br>(4) 竣工验收;<br>乙方应提前一天通知甲方参加验收,阶段验收合格后应填写工程验收单;<br>9.2 工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到通知后两天内组织验收,填写工程验收单(工程验收单),在工程款结清后,办理移交手续(工程结算单);(3)竣工验收。<br>9.3工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收,验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单。<br>9.4双方进行施工验收前,乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。<br>9.5双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,因此而造成的损失由甲方承担。</p>

本文档为【室内装修施工合同专业版】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 郭于芝

暂无简介