爱问共享资料土方承包施工合同文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，<h1>土方承包施工合同</h1><p>发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。</p><p>一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。</p><p>二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。</p><p>三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。</p><p>四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、...
<h1>土方承包施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 </h1><p>发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方），经双方协商一致制定本条款，双方务必遵照执行。</p><p>一、承包项目：本工程地块土方的开挖、运弃、平整。</p><p>二、承包方式：包挖、包运、平整，不得转包。</p><p>三、承包价格：开挖、运输土方元/m3（石砂）。</p><p>四、工期要求：按图纸要求尺寸进行开挖，自月日开始施工，在天内完成基地土方的挖、运、填土方均需按图纸要求整平。</p><p>五、质量与施工要求：</p><p>1、基地的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求，偏差控制在施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 允许范围内。</p><p>2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。</p><p>3、回填土时，应清除草皮、杂物和排除积水，并应分层夯实，夯实后的密实度应达到设计要求。</p><p>4、土方挖完后须经设计、建设（监理）、公司、质监站检查符合要求后，方为合格；否则承担整修、返工费用。</p><p>六、安全要求：</p><p>1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。</p><p>2、严格按照土方 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故，概由乙负责。</p><p>3、遵守工地规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 ，服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。</p><p>4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。</p><p>5、雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。</p><p>6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。</p><p>七、结算方式：采用现金支付形式，开挖完成经验收合格后的第2天支付清工程款。<br />八、仲裁与调解：如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。本 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得反悔。本协议书一式两份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。单位工程负责人</p><p>（甲方）：承包班组长 （乙方）：</p><p>联系电话： 联系电话：</p><p>年 月 日 年 月 日 <br /> </p>
本文档为【土方承包施工合同】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑， 图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要1个特权 ，已有0人下载
关注官方微信公众号
掌握更多办公技能
浙公网安备 33021102000990号