建筑门窗工程承包合同

h1建筑门窗工程承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 _建筑门窗工程承包合同模板h1p　　在当前我们建筑行业发展的过程中建筑门窗工程在其中有着十分重要的作用它的质量问题直接关系到建筑物的舒适性给人们的日常生活有着一定的影响对于建筑门窗工程承包合同你了解多少以下是学习啦小编为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文欢迎参考阅读pp　　建筑门窗工程承包合同范文1pp　　发包方以下简称甲方pp　　承包方以下简称乙方pp　　依照《中华人民共和国法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规章道德平等自愿公平和诚实信用的原则甲乙双方就肇东市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成一致订立本合同pp　　一工程名称pp　　二工程地址pp　　三承包方式包工包料大包pp　　四工程内容点式玻璃雨搭pp　　五工程用料pp　　1框架用15mm与10mm的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架作成之后进行防锈处理然后进行氟碳烤漆pp　　2拉筋点式玻璃雨搭专用拉筋pp　　3玻璃8mm8mm钢化夹胶玻璃用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上pp　　六承包总价1500元每平方米大约66平方米总计99000元拉筋单独合算不在总平方米造价之内最终结算以验收实际测量面积结算pp　　七工期收到预付款之日起一个月内完成工期pp　　八付款方式合同签订后预付壹万元订金主框钢板进入现场后pp　　付工程款的30主框安装完毕后在付30完工验收合格后付37留3的质量保证金无质量问题按国家规定一年内返还保质金pp　　九违约责任pp　　1承包人向发包方承诺按照本合同约定进行施工在施工期间由乙方造成停工或人员不足质量达不到本合同规定要求须返工重来造成损失由乙方承担工期不予顺延pp　　2发包方向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项履行本合同所约定的全部义务因甲方不按本合同约定支付工程款乙方有权予以停工工期顺延造成人员机械窝工损失及产生的相应费用由甲方承担并在复工前支付违约费用pp　　十本合同未尽事宜双方协商解决协商不成可诉讼至肇东市人民法院pp　　十一本合同一式两份双方各执一份签字盖章后生效望共同遵守pp　　甲方公章_________　　　　　　　　乙方公章_________pp　　法定代表人签字_________　　　　　法定代表人签字_________pp　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日pp　　建筑门窗工程承包合同范文2pp　　甲方发包方pp　　乙方承包方pp　　根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》和《合肥市建筑工程施工合同管理办法》的原则结合本工程具体情况双方达成如下 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 pp　　第一条工程概况pp　　工程名称安徽医学高等专科学校学生公寓5楼pp　　工程地点合肥市经济技术开发区安徽医学高等专科学校校园内pp　　工程内容铝合金建筑门窗pp　　工程范围加工制作安装及成品保护pp　　1工程各项目单位一次性包死不存在其它任何费用工程总造价暂定贰拾玖万元整推拉窗为228元㎡带不锈钢窗纱推拉门及门连窗门下方扣板为269元㎡地弹门为310元㎡不包括地弹簧决算时工程量以实际为准pp　　2承包方式包工包料pp　　第二条工程期限pp　　1开工日期2004年5月30日pp　　2竣工日期2004年7月20日pp　　3工期延误在施工过程中如遇到下列情况工期应相应顺延a因甲方原因发生工程量变化和设计变更pp　　b一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时pp　　c不可抗拒之因素pp　　d因甲方原因未能按期完成施工前准备工作或未能按规定提供材料等造成乙方停工的pp　　e合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况乙方在以上情况发生后5日内就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告甲方代表在收到报告后5日内予以确认答复逾期不予答复视为确认pp　　第三条工地代表pp　　甲方驻工地代表负责人pp　　乙方驻工地代表负责人pp　　第四条甲方工作pp　　1提供与门窗工程有关图纸及技术资料pp　　2负责检查办理工程质量工程进度和设计变更的签证和验收pp　　3负责提供材料堆放场地及脚手架使用pp　　第五条乙方工作pp　　1应按甲方认可的施工图纸及现行施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 施工确保工程质量pp　　2切实与土建施工单位配合认真做好安全生产文明施工现场安全责任自负pp　　3工程在未办理移交前要切实做好成品保护pp　　4要做好门窗的防渗漏措施否则一切损失由乙方自负pp　　第六条工程进度pp　　严格按合同工期施工确保不影响土建工程进度pp　　第七条工程质量pp　　1工程质量的等级和要求确保优良门窗综合验收确保叁级以上pp　　2工程材料的使用pp　　推拉窗为828系列推拉门为90系列壁厚为12mm扣板厚度为0810mm几何尺寸统一色泽一致配件选用信元牌货至现场报甲方验收合格方准使用pp　　3工程材料的要求pp　　电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃pp　　第八条工程验收pp　　1隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序pp　　2乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告pp　　3乙方应会同建设单位质检部门在工程完工后即进行竣工验收pp　　第九条合同价款与支付pp　　1本工程合同单价材价调整除外任何一方不得擅自改变但发生下列情况之一的可作调整pp　　1甲方代表确认的工程量增减pp　　2甲方代表确认的设计变更pp　　2工程款支付方式和时间参见原土建工程《建设工程施工合同》ppnbspppnbsppp　　第十条设计变更pp　　1乙方对原设计进行变更须经甲方代表同意甲方对原设计进行变更须向乙方发出书面变更通知pp　　2工程设计变更就变更内容增减价款及支付方式工期增减等达成书面协议pp　　第十一条保修pp　　承包方负责保修二年注非人为原因pp　　第十二条违约责任pp　　1甲方不能按时付款的责任按未付款额每日万分之五支付违约金pp　　2乙方延误工期的责任按工程总造价的每日万分之五支付违约金pp　　3由于一方责任造成合同不能履行的责任由责任方承担由此造成的一切损失pp　　4工程质量达不到合同要求的责任按工程造价的10进行处罚pp　　第十三条争议pp　　本合同履行过程中发生争议双方可约请合同签证部门和行业主管部门参与协商解决协商不成时采用下列方式中2项解决pp　　1向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁pp　　2向合肥市人民法院起诉pp　　第十四条如需担保应另立合同pp　　第十五条合同份数pp　　合同正本一式二份甲乙双方各执一份副本6份送有关部门备案pp　　第十六条其它pp　　未尽事宜双方另行协商签订补充协议pp　　甲方公章_________　　　　　　　　乙方公章_________pp　　法定代表人签字_________　　　　　法定代表人签字_________pp　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日pp　　建筑门窗工程承包合同范文3pp　　发包方全称简称甲方pp　　承包方全称简称乙方pp　　依照中华人民共和国《建筑法》中华人民共和国《劳动法》建筑安装工程《合同法》等相关管理规定及条例为了明确经济关系和 职责 岗位职责下载项目部各岗位职责下载项目部各岗位职责下载建筑公司岗位职责下载社工督导职责.docx 分工作互相配合互相促进共同多快好省地完成施工任务结合本工程的实际情况本着互利互惠自愿诚实信用的原则经甲乙双方协商约定一致签订如下合同条款共同遵守pp　　一工程基本概况pp　　1工程名称重庆富臻泰竹木制品有限公司厂房综合楼pp　　2工程地址重庆江津先锋镇杨家店工业园区内pp　　3厂房综合楼总建筑面积约11000平方米pp　　4建筑层数厂房钢为钢结构一层办公楼三层住宿楼四层餐厅厨房一层建筑总高度1470米pp　　二工程承包范围内容及方式厂房综合楼窗制作安装工程不含内外装饰和水电安装本工程整体单项实行双包工程包工包料pp　　三工程计价方式pp　　厂房综合楼按窗洞口面积计价12500元平方米pp　　四工期要求pp　　1签订合同之日起至工程完工20天具体以实际进场时间计算乙方不得以任何附加条件故意拖延工期更不能无理取闹刁难甲方若乙方无技术力量无人员组织能力甲方有权终止合同乙方自行退场并按合同价款的50赔偿给甲方的违约损失pp　　2除人力不可抗拒的自然因素如停电下雨机械故障停工待料等按实际天数工期顺延pp　　五材料设备供应pp　　1甲方提供pp　　材料所有原材料成品半成品全部由乙方购买但是原材料按甲方的指定要求必须用海螺60型材玻璃厚度及颜色花纹另议pp　　2设备甲方提供所用机具的用电其它一切大中型设备及小型手工用具全由乙方自带pp　　六技术资料供应pp　　p