深基坑支护施工合同样本

<h1>深基坑支护施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 样本</h1><p>深基坑支护施工合同范文1<br />　　甲方：<br />　　乙方：<br />　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 事项经协商一致订立本协议。<br />　　一、工程概况<br />　　工程名称：<br />　　工程地点：<br />　　工程内容：<br />　　资金来源：<br />　　二、工程承包范围及工程内容<br />　　承包范围及内容：<br />　　1、支护桩钻孔 、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。<br />　　三、施工工期<br />　　1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。<br />　　2、竣工日期： 合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。<br />　　3、合同工期总日历天数：支护桩工期<br />　　4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。<br />　　5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。<br />　　四、承包方式<br />　　1、乙方包工不包料。<br />　　2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。<br />　　五、质量 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 <br />　　1、工程质量标准： 严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工 。<br />　　2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。<br />　　3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。<br />　　六、合同价款：<br />　　1、承包单价：Ø600长螺旋后插筋桩大清包按约为 米(据实结算)，钢筋笼制作 元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。<br />　　2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。<br />　　七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。<br />　　八、双方一般权利和义务<br />　　甲方责任:<br />　　1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。<br />　　2、 按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。<br />　　3、甲方负责提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。<br />　　4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。<br />　　5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。<br />　　6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。<br />　　乙方责任:<br />　　1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。<br />　　2、 乙方必须严格按照设计图纸、 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。<br />　　3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。<br />　　4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。<br />　　5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。<br />　　6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。<br />　　7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。<br />　　九、补充条款<br />　　1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。<br />　　2、钢筋损耗率按0.5%、混凝土充盈系数按1.1。<br />　　3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿(补到开工之日为止)。<br />　　十、争议<br />　　甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。<br />　　十一、合同生效<br />　　合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。<br />　　1、本合同自双方签字盖章后生效。<br />　　2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。<br />　　3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。<br />　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________<br />　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________<br />　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日<br />深基坑支护施工合同范文2<br />　　发包人： (简称甲方)<br />　　承包人： (简称乙方)<br />　　工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经双方友好协商，制定如下协议：<br />　　一、工程内容：<br />　　1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢筋);<br />　　2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料);<br />　　3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架<br />　　4、边坡支护图纸内包含的全部内容及 检测 工程第三方检测合同工程防雷检测合同植筋拉拔检测方案传感器技术课后答案检测机构通用要求培训 的配合工作。<br />　　二、承包方式及单价：<br />　　注：以上报价均不含税。<br />　　三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。<br />　　四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。<br />　　五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。<br />　　六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验收后付至工程量的85%，工程完成验收后三个月内付清。<br />　　七、甲方责任：<br />　　1、现场的三通一平及施工层面的土方(机械)开挖。(提供一个给水点和足够容量的电源)<br />　　2、提供施工的工程地质资料及施工图纸各一套。<br />　　3、提供基坑各剖面角点和控制标高。<br />　　4、协调各班组间的施工顺序，调解各班组间的关系。<br />　　5、及时提供由甲方供应的材料。<br />共2页，当前第1页12</p>