首页 合同协议 其他合同 深圳市建设工程勘察合同

 深圳市建设工程勘察合同

开通vip
举报

爱问共享资料深圳市建设工程勘察合同文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 , <h1>&nbsh1;</p> <p>深圳市建设工程勘察合同</p> <p> </p> <p>深圳市建设工程合同书模板<br>合同编号:<br>发包方:________________签约时间:<br>承包方:________________签约地点:<br>为了保证________施工质量,如期完成施...

深圳市建设工程勘察合同

<h1>&nbsh1;</p> <p>深圳市建设工程勘察 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 </p> <p> </p> <p>深圳市建设工程合同书模板<br>合同编号:<br>发包方:________________签约时间:<br>承包方:________________签约地点:<br>为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。<br>一、工程名称:____________<br>二、建筑面积(工程形式)____________<br>三、施工地点:________________<br>四、工期:1、开工:____年__月__日;<br>2、竣工:____年__月__日;<br>3、合同工期总共历时____天。<br>五、承包形式:________<br>六、工程质量标准:________<br>七、工程价款:共计人民币元。<br>八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。<br>九、质保期:____年。<br>十、双方的责任义务<br>1、发包方的责任义务<br>①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;<br>②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;<br>③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;<br>④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;<br>2、承包方的责任义务<br>①按发包方要求及图纸要求进行施工;<br>②如期完成施工任务;<br>③接受发包方的技术指导和质量标准要求;<br>④负责发包方提供料物及设备的保护;<br>⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;<br>⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;<br>十一、其他<br>1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。<br>2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。<br>3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。<br>发包方:    承包方:<br>委托代理人:  委托代理人:</p> <p>年 月 日    年 月 日<br> </p> <p>深圳市建设工程承包合同范本<br>工程名称:__________________________________<br>工程地点:__________________________________<br>合同编号:__________________________________<br>由 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 人编填)<br>设计证书等级:______________________________<br>发包人:____________________________________<br>设计人:____________________________________<br>签订日期:__________________________________<br>深圳市规划与国土资源局监制<br>发包人:____________________________________<br>设计人:____________________________________<br>发包人委托勘察人承担______________________________工程设计,经双方协商一致,签订本合同。<br>第一条本合同依据下列文件签订<br>1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》。<br>1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。<br>1.3《深圳市城市规划条例》、《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》。<br>1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。<br>1.5建设工程批准文件。<br>第二条本合同设计项目的内容<br>2.1工程名称:__________________________<br>2.2设计指标<br>建设用地面积<br>建筑总面积<br>规定建筑面积<br>建筑高度或层数<br>建筑覆盖率<br>第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件:<br>序号,资料及文件名称,文件编号,份数,提交日期,有关事宜。<br>《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》<br>第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件:<br>序号<br>资料及文件名称<br>份数<br>提交日期<br>有关事宜<br>第五条本合同设计收费估算为____________元人民币。设计费支付进度详见下表。<br>付费次序<br>占总设计费%<br>付费额(元)<br>付费时间(由交付设计文件所决定)<br>第一次付费<br>20%定金<br>20%定金<br>说明:</p> <p>1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。</p> <p>2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。</p> <p>3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。</p> <p>4.本合同履行后,定金抵作设计费。<br>第六条双方责任<br>6.1发包人责任:<br>6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定及国家有关标准进行设计。<br>6.1.2发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。<br>6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。<br>在未签合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费。<br>6.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。<br>6.1.5发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作生活及交通等方便条件。<br>6.1.6发包人应保护设计人的投标书、设计 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔。<br>6.2设计人责任:<br>6.2.1设计人应严格按照《建设用地规划许可证》或《土地使用权出让合同书》的有关规定,有关工程强制性标准,国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,技术经济指标符合《深圳市建筑技术经济指标计算规定》,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。<br>6.2.2设计人采用的主要技术标准是:__________________<br>6.2.3设计合理使用年限为__________________年。<br>6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。<br>6.2.5设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费,收费额由双方商定。<br>6.2.6设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。<br>第七条违约责任<br>7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人己付的定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付;超过一半时,按该阶段设计费的全部支付。<br>7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按7.l条规定支付设计费。<br>7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的____________%.<br>7.4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的千分之二。<br>7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。<br>第八条其他<br>8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。<br>8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数,设计人另收工本费。<br>8.3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商,发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时,所需要费用由发包人承担。<br>8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用,除制装费外,其它费用由发包人支付。<br>8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务,另行支付费用。<br>8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。<br>8.7本合同发生争议,双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由_____仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。<br>8.8本合同一式____________份,发包人____________份,设计人____________份。<br>8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。<br>8.10本合同生效后,按规定到深圳市规划与国土资源局或其派出机构备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。<br>8.11本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。<br>8.12其它约定事项:_______________________________<br>发包人名称:______________ 设计人名称:_______________<br>(盖章) (盖章)<br>法定代表人:(签字)______ 法定代表人:(签字)_______<br>委托代理人:(签字)______ 委托代理人:(签字)_______<br>住所:____________________ 住所:_____________________<br>邮政编码:________________ 邮政编码:_________________<br>电话:____________________ 电话:_____________________<br>传真:____________________ 传真:_____________________<br>开户银行:________________ 开户银行:_________________<br>银行帐号:________________ 银行帐号:_________________<br>建设行政主管部门备案:____ 鉴证意见:_________________<br>备案号:__________________ 经办人:___________________<br>备案日期:____年___月___日 鉴证日期:_____年___月___日<br> </p> <p>建设工程勘察协议<br>订立合同双方:<br>建设单位:_________(以下简称甲方);<br>勘察单位:_________勘察院(以下简称乙方)。<br>为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。<br>第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_________。<br>第二条勘察的范围、进度和质量_________。<br>第三条甲方的义务<br>1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。<br>2.在签订合同时,甲方必须在_________年_________月_________日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_________份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。<br>3.甲方必须在_________年_________月_________日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。<br>4.甲方必须在_________年_________月_________日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。<br>5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。<br>6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。<br>7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。<br>第四条乙方的义务<br>1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。<br>2.乙方应于_________年_________月_________日进入现场勘察,_________年_________月_________日提交全部勘察资料,提交测量透明图_________份,提交工程地质 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 书一式_________份(如甲方需要加英加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工_________天以上,工期可顺延。<br>第五条定金及勘察取费标准及拨付办法<br>1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为_________元。自本勘察合同生效后_________日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的_________%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的_________%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_________日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。<br>2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收_________%的勘察费。<br>第六条甲方的违约责任<br>1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。<br>2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_________元。<br>第七条乙方的违约责任<br>1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。<br>2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。<br>3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达_________天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_________‰的违约金。<br>第八条纠纷的处理<br>本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直接向人民法院起诉。<br>第九条其它<br>_________。<br>本合同_________年_________月_________日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。<br>本合同正本一式_________份,甲乙双方各执_________份;合同副本一式_________份,送计委、建委、建行___</p>

本文档为【深圳市建设工程勘察合同】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 明明白白我的心

暂无简介