首页 合同协议 贸易合同 加工合同四

 加工合同四

开通vip
举报

爱问共享资料加工合同四文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1加工合同四h1p承揽方甲方_________br定作方乙方_________br甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务签订本合同共同信守执行br第一条甲方加工定作物的名称规格质量数量加工费br定作物名称br型号br规格br质量要求br计量单位br数量br加工费br单位br总价br第二条加工成品的完工时间检验标准与方法包装标准与费用承担br定作物名称br完工时间br检验时间和地点br检验标准及方法br包装标准br包装费承担br第三条加工成品的交付时间地点运输方法与运费承担br定作物名称br交付时间br交付地点br运输方法br运...

加工合同四

h1加工合同四h1p承揽方甲方_________br定作方乙方_________br甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务签订本合同共同信守执行br第一条甲方加工定作物的名称规格质量数量加工费br定作物名称br型号br规格br质量要求br计量单位br数量br加工费br单位br总价br第二条加工成品的完工时间检验标准与方法包装标准与费用承担br定作物名称br完工时间br检验时间和地点br检验标准及方法br包装标准br包装费承担br第三条加工成品的交付时间地点运输方法与运费承担br定作物名称br交付时间br交付地点br运输方法br运输价款承担br第四条乙方提供原材料名称规格质量数量价款等及图纸技术 资料 新概念英语资料下载李居明饿命改运学pdf成本会计期末资料社会工作导论资料工程结算所需资料清单 br材料名称br型号br规格br质量要求br计量单位br数量br单价br总价br图纸技术资料及交付时间br第五条原材料交付时间地点包装检验方法运输br材料名称br交付时间br交付地点br交付数量br包装要求br检验方法br运输方法和运费承担br第六条加工费结算办法与时间br______________________________br第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元乙方应于_________年_________月_______日前向甲方交付预付款_________元乙方不履行合同的无权请求返还定金甲方不履行合同的除承担违约责任外必须如数返还预付款乙方不履行合同的可以把预付款抵作违约金和赔偿金有余款可以请求返还br第八条甲方的违约责任br1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物乙方同意利用的应当按质论价不同意利用的甲方应当负责修理或调换并承担逾期交付的责任经过修整或调整后仍不符合合同规定的有权拒收由此造成的损失由甲方赔偿br2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的乙方仍然需要的甲方应当照数补齐补交部分按逾期交付处理乙方不再需要的有权解除合同因此造成的损失由甲方赔偿br3.因甲方包装不善造成定作物毁损的由甲方赔偿损失br4.甲方逾期交付定作物应当向乙方偿付违约金每逾期一天按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金br5.甲方不能交付定作物的应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金br6.由甲方负责送货的如运输中造成定作物损坏甲方应当负责修理达到合同规定的质量要求否则乙方有权拒收br第九条乙方的违约责任br1.乙方如中途变更定作物的数量规格质量或 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 等应当赔偿甲方因此造成的损失br2.乙方如中途废止合同应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金br3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料除交付定作物的日期得以顺延外乙方应当偿付甲方因停工待料的损失br4.乙方如超过合同规定日期付款应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金br5.乙方如无故拒绝接收定作物应当赔偿甲方因此造成的损失br6.乙方如变更交付定作物地点应承担因此而多支出的费用br第十条声明及保证br一甲方br1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同br2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效br3.在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为br4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力br二乙方br1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同br2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效br3.在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为br4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力br第十一条保密br双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密未经该商业秘密的原提供方同意一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为___年br一方违反上述保密义务的应br承揽方甲方_________br定作方乙方_________br甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务签订本合同共同信守执行br第一条甲方加工定作物的名称规格质量数量加工费br定作物名称br型号br规格br质量要求br计量单位br数量br加工费br单位br总价br第二条加工成品的完工时间检验标准与方法包装标准与费用承担br定作物名称br完工时间br检验时间和地点br检验标准及方法br包装标准br包装费承担br第三条加工成品的交付时间地点运输方法与运费承担br定作物名称br交付时间br交付地点br运输方法br运输价款承担br第四条乙方提供原材料名称规格质量数量价款等及图纸技术资料br材料名称br型号br规格br质量要求br计量单位br数量br单价br总价br图纸技术资料及交付时间br第五条原材料交付时间地点包装检验方法运输br材料名称br交付时间br交付地点br交付数量br包装要求br检验方法br运输方法和运费承担br第六条加工费结算办法与时间br______________________________br第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元乙方应于_________年_________月_______日前向甲方交付预付款_________元乙方不履行合同的无权请求返还定金甲方不履行合同的除承担违约责任外必须如数返还预付款乙方不履行合同的可以把预付款抵作违约金和赔偿金有余款可以请求返还br第八条甲方的违约责任br1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物乙方同意利用的应当按质论价不同意利用的甲方应当负责修理或调换并承担逾期交付的责任经过修整或调整后仍不符合合同规定的有权拒收由此造成的损失由甲方赔偿br2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的乙方仍然需要的甲方应当照数补齐补交部分按逾期交付处理乙方不再需要的有权解除合同因此造成的损失由甲方赔偿br3.因甲方包装不善造成定作物毁损的由甲方赔偿损失br4.甲方逾期交付定作物应当向乙方偿付违约金每逾期一天按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金br5.甲方不能交付定作物的应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金br6.由甲方负责送货的如运输中造成定作物损坏甲方应当负责修理达到合同规定的质量要求否则乙方有权拒收br第九条乙方的违约责任br1.乙方如中途变更定作物的数量规格质量或设计等应当赔偿甲方因此造成的损失br2.乙方如中途废止合同应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金br3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料除交付定作物的日期得以顺延外乙方应当偿付甲方因停工待料的损失br4.乙方如超过合同规定日期付款应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向甲方偿付违约金br5.乙方如无故拒绝接收定作物应当赔偿甲方因此造成的损失br6.乙方如变更交付定作物地点应承担因此而多支出的费用br第十条声明及保证br一甲方br1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同br2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效br3.在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为br4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力br二乙方br1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业有权签署并有能力履行本合同br2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效br3.在签署本合同时任何法院仲裁机构行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决裁定裁决或具体行政行为br4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人本合同生效后即对合同双方具有法律约束力br第十一条保密br双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密技术信息经营信息及其他商业秘密予以保密未经该商业秘密的原提供方同意一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容但法律法规另有规定或双方另有约定的除外保密期限为___年br一方违反上述保密义务的应br承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失br第十二条不可抗力br本合同所称不可抗力是指不能预见不能克服不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件包括但不限于自然灾害如洪水地震火灾和风暴等以及社会事件如战争动乱政府行为等br如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方并应在_________天内提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行br第十三条通知br1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等必须用书面形式可采用_________书信传真电报当面送交等方式传递以上方式无法送达的方可采取公告送达的方式br2.各方通讯地址如下_____________________________________br3.一方变更通知或通讯地址应自变更之日起_____日内以书面形式通知对方否则由未通知方承担由此而引起的相应责任br第十四条争议的处理br1.本合同受_________国法律管辖并按其进行解释br2.本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决也可由有关部门调解协商或调解不成的按下列第____种方式解决br1提交_________仲裁委员会仲裁br2依法向人民法院起诉br第十五条解释br本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行本合同的标题仅是为了阅读方便而设不应影响本合同的解释br第十六条补充与附件br本合同未尽事宜依照有关法律法规执行法律法规未作规定的甲乙双方可以达成书面补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分与本合同具有同等的法律效力br第十七条合同效力br本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效有效期为_________年自_______年______月______日至_________年_________月_________日本合同正本一式_________份双方各执_________份具有同等法律效力合同副本_____份送_________留存一份br承揽方盖章_________定作方盖章_________br法定代表人签字_____法定代表人签字_____br地址___________________地址___________________br_________年______月____日_________年______月____日br签订地点_______________签订地点______________brxa0p

本文档为【加工合同四】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 is_468675

暂无简介