承揽加工合同

<h1>&nbsh1;</p> <p>承揽加工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 </p> <p> </p> <p>承揽加工合同篇1</p> <p>定作单位：某某项目经理部（以下简称甲方）</p> <p>承揽单位：某某市某某机械制造有限公司（以下简称乙方）</p> <p>根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《加工承揽合同条例》等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作委托给乙方承揽加工，结合具体情况，双方本着公平合理的原则，经充分协商一致，签订本合同，以资共同遵照履行。</p> <p>第一条加工构件品名与价款</p> <p>一、加工品名：某某华某某高炉大修项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的构件。</p> <p>二、承揽方式：本加工构件采用包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包安全及综合单价包干、完工结算的承揽方式。</p> <p>三、加工单价：每吨壹仟元整人民币（￥：元人民币）</p> <p>四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响；已包含了加工制作时所要发生及所涉及到的所有加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。</p> <p>五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方免费提供构件机械翻身。</p> <p>六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。</p> <p>第二条加工成品期限与交付</p> <p>一、加工期限：共计五十日历天。按甲方施工进度要求、加工顺序和出厂时间及时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。</p> <p>二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付；预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并配合防腐涂装。</p> <p>三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。</p> <p>第三条加工材料供应与采购</p> <p>一、甲方负责供应的材料：本加工构件的所有工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据（板材材损3％）。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必须经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超领用料或浪费材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管费。</p> <p>二、乙方负责供应的材料：本加工构件的所有辅材、措施用料均由乙方自行采购；采用甲控乙供形式；所有材料必须符合施工图 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 要求。</p> <p>三、乙方自行采购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。</p> <p>四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方承担，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。</p> <p>五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用时，由乙方承担发生的费用。</p> <p>第四条加工成品质量与验收</p> <p>一、根据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》、《建设工程质量 管理办法 关于高温津贴发放的管理办法稽核管理办法下载并购贷款管理办法下载商业信用卡管理办法下载处方管理办法word下载 》和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。</p> <p>二、质量等级：一次验收合格</p> <p>三、保修期限：保修壹年。</p> <p>四、技术资料：由甲方提供壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必须按甲方贯标程序 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 整理，格式采用甲方提供的表格格式。</p> <p>五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 及图纸技术要求为依据；由乙方提供必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必须将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。</p> <p>六、乙方应严格按照标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验；如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并承担由自身原因导致返工、修改的费用。如加工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。</p> <p>七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。</p> <p> </p> <p>承揽加工合同篇2</p> <p>承揽方（甲方）：_________</p> <p>定作方（乙方）：_________</p> <p>甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。</p> <p>第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称</p> <p>型号</p> <p>规格</p> <p>质量要求</p> <p>计量单位</p> <p>数量</p> <p>加工费</p> <p>单位</p> <p>总价</p> <p>第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称</p> <p>完工时间</p> <p>检验时间地点</p> <p>检验标准与方法</p> <p>包装标准</p> <p>包装费承担</p> <p>第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称</p> <p>交付时间</p> <p>交付地点</p> <p>运输方法</p> <p>运输价款承担</p> <p>第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称</p> <p>型号</p> <p>规格</p> <p>质量要求</p> <p>计量单位</p> <p>数量</p> <p>单价</p> <p>总价</p> <p>图纸、技术资料及交付时间</p> <p>第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称</p> <p>交付时间</p> <p>交付地点</p> <p>交付数量</p> <p>包装要求</p> <p>检验方法</p> <p>运输方法和运费承担</p> <p>第六条加工费结算办法与时间_________。</p> <p>第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。</p> <p>第八条甲方的违约责任</p> <p>1．甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。</p> <p>2．甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。</p> <p>3．因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。</p> <p>4．甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。</p> <p>5．甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。</p> <p>6．由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。</p> <p>第九条乙方的违约责任</p> <p>1．乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。</p> <p>2．乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。</p> <p>3．乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。</p> <p>4．乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。</p> <p>5．乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。</p> <p>6．乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。</p> <p>第十条声明及保证</p> <p>（一）甲方：</p> <p>1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。</p> <p>2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。</p> <p>3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。</p> <p>4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。</p> <p>（二）乙方：</p> <p>1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。</p> <p>2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。</p> <p>3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。</p> <p>4．乙方为签署本合同所需的.内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。</p> <p>第十一条保密</p> <p>双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。</p> <p>一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。</p> <p>第十二条不可抗力</p> <p>本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。</p> <p>如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。</p> <p>第十三条通知</p> <p>1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。</p> <p>2．各方通讯地址如下：_________。</p> <p>3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。</p> <p>第十四条争议的处理</p> <p>1．本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。</p> <p>2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：</p> <p>（1）提交_________仲裁委员会仲裁；</p> <p>（2）依法向人民法院**。</p> <p>第十五条解释</p> <p>本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。</p> <p>第十六条补充与附件</p>