首页 合同协议 第三方服务合同 建设工程委托合同

 建设工程委托合同

开通vip
举报

爱问共享资料建设工程委托合同文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 , <h1>建设工程委托合同</h1> <p> 建设工程委托合同 </p> <p> 委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。</p> <p> 一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:</p> <p> 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总 投 资:</p> <p>...

建设工程委托合同

<h1>建设工程委托 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 </h1> <p> 建设工程委托合同 </p> <p> 委托人 与监理人 经双方协商一致,签订本合同。</p> <p> 一、委托人委托监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:</p> <p> 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总 投 资:</p> <p> 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 条件》中赋予它们的定义相同。</p> <p> 三、下列文件均为本合同的组成部分:</p> <p> ① 监理投 标书 标书word操作技巧标书安全保证措施景观设计招标书标书制作范本小学教师考察材料 或中标通知书;</p> <p> ② 本合同标准条件;</p> <p> ③ 本合同专用条件;</p> <p> ④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。</p> <p> 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。</p> <p> 五、委托人向监理人承诺,按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。</p> <p> 本合同自 年 月 日开始实施,至 年 月 日完成。</p> <p> 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执 份。</p> <p> 委托人:(签章) 监理人:(签章)</p> <p> 住所: 住所:</p> <p> 法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)</p> <p> 开户银行: 开户银行:</p> <p> 账号: 账号:</p> <p> 邮编: 邮编:</p> <p> 电话: 电话:</p> <p> 本合同签订于: 年 月 日建设工程委托合同 篇2</p> <p> 合同编号:</p> <p> 发包方:________________ 签约时间:</p> <p> 承包方:________________ 签约地点:</p> <p> 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。</p> <p> 一、工程名称:____________</p> <p> 二、建筑面积(工程形式):____________</p> <p> 三、施工地点:________________</p> <p> 四、工期:1、开工:____年__月__日;</p> <p> 2、竣工:____年__月__日;</p> <p> 3、合同工期总共历时____天。</p> <p> 五、承包形式:________</p> <p> 六、工程质量标准:________</p> <p> 七、工程价款:共计人民币 元。</p> <p> 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的__%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的__%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。</p> <p> 九、质保期:____年。</p> <p> 十、双方的责任义务</p> <p> 1、发包方的责任义务</p> <p> ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;</p> <p> ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;</p> <p> ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;</p> <p> ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;</p> <p> 2、承包方的责任义务</p> <p> ①按发包方要求及图纸要求进行施工;</p> <p> ②如期完成施工任务;</p> <p> ③接受发包方的技术指导和质量标准要求;</p> <p> ④负责发包方提供料物及设备的保护;</p> <p> ⑤教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;</p> <p> ⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;</p> <p> 十一、其他</p> <p> 1、本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。</p> <p> 2、本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。</p> <p> 3、合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。</p> <p> 发包方: 承包方:</p> <p> 委托代理人: 委托代理人:</p> <p> 年 月 日 年 月 日建设工程委托合同 篇3</p> <p> (甲方)发包人: </p> <p> (乙方)承包人: </p> <p> 法定代表人: 黄海建 证书等级: 一级 电 话:</p> <p> (甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:</p> <p> 1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 市场管理规定》去执行。</p> <p> 1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。</p> <p> 1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。</p> <p> 2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表: 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:</p> <p> 2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方 5%的保修金 。</p> <p> 2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。</p> <p> 2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。</p> <p> 2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)</p> <p> 3.1本合同建造费,估算为 人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。</p> <p> 4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。</p> <p> 4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。</p> <p> 4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。</p> <p> 4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权, 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。</p> <p> 5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。</p> <p> 5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。</p> <p> 6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。</p> <p> 6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。</p> <p> 6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。</p> <p> 6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。</p> <p> 7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。</p> <p> 7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。</p> <p> 7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。</p> <p> 7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。</p> <p> 7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。</p> <p> 7.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。</p> <p> 甲方(公章):_________</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> 乙方(公章):_________</p> <p> 法定代表人(签字):_________</p> <p> </p> <p>  法定代表人(签字):_________</p> <p> _________年____月____日</p> <p> </p> <p> </p> <p>  _________年____月____日建设工程委托合同 篇4</p> <p> 发包方(简称甲方):</p> <p> 承包方(简称乙方):</p> <p> 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规要求,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,将西吉县什字乡俊娃肉牛养殖合作社基础设施建设工程承包给乙方,为了明确甲、乙双方责任,确保工程质量,保证工程进度,按期交付使用。经甲乙双方协商一致同意,订立本合同。</p> <p> 一、工程概况</p> <p></p>

本文档为【建设工程委托合同】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 is_266065

暂无简介