首页 合同协议 工程施工 建设工程勘察合同范文

 建设工程勘察合同范文

开通vip
举报

爱问共享资料建设工程勘察合同范文文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1建设工程勘察合同h1h1建设工程勘察合同一h1p  [岩土工程勘察水文地质勘察含凿井工程测量工程物探]pp  工程名称_______pp  工程地点_______pp  合同编号pp  由勘察人编填pp  勘察证书等级______pp  发包人______pp  勘察人______pp  签订日期______pp  ppnbspnbspnbsp发包人______pp  勘察人______pp  发包人委托勘察人承担_____________________________________pp  ______________...

建设工程勘察合同范文

h1建设工程勘察合同h1h1建设工程勘察合同一h1p  [岩土工程勘察水文地质勘察含凿井工程测量工程物探]pp  工程名称_______pp  工程地点_______pp  合同编号pp  由勘察人编填pp  勘察证书等级______pp  发包人______pp  勘察人______pp  签订日期______pp  ppnbspnbspnbsp发包人______pp  勘察人______pp  发包人委托勘察人承担_____________________________________pp  _____________________任务pp  根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定结合本工程的具体情况为明确责任协作配合确保工程勘察质量经发包人勘察人协商一致签订本合同共同遵守pp  第一条工程概况pp  11工程名称pp  12工程建设地点pp  13工程规模特征pp  pp  14工程勘察任务委托文号日期pp  15工程勘察任务内容与技术要求pp  pp  16承接方式pp  17预计勘察工作量pp  pp  第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料并对其准确性可靠性负责pp  21提供本工程批准文件复印件以及用地附红线范围施工勘察许可等批件复印件pp  22提供工程勘察任务委托书技术要求和工作范围的地形图建筑总平面布置图pp  23提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料pp  24提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料如电力电讯电缆各种管道人防设施洞室等及具体位置分布图pp  25发包人不能提供上述资料由勘察人收集的发包人需向勘察人支付相应费用pp  第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责pp  勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份发包人要求增加的份数另行收费pp  第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式pp  41开工及提交勘察成果资料的时间pp  411本工程的勘察工作定于年月日开工年月日提交勘察成果资料由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时按本合同第六条规定办理pp  412勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准如遇特殊情况 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 变更工作量变化不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停窝工等时工期顺延pp  42收费标准及付费方式pp  421本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用或以预算包干中标价加签证实际完成工作量结算等方式计取收费国家规定的收费标准中没有规定的收费项目由发包人勘察人另行议定pp  422本工程勘察费预算为元大写合同生效后3天内发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金计元本合同履行后定金抵作勘察费勘察规模大工期长的大型勘察工程发包人还应按实际完成工程进度时向勘察人支付预算勘察费的的工程进度款计元勘察工作外业结束后天内发包人向勘察人支付预算勘察费的计元提交勘察成果资料后10天内发包人应一次付清全部工程费用pp  第五条发包人勘察人责任pp  51发包人责任pp  511发包人委托任务时必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求并按第二条规定提供文件资料pp  512在勘察工作范围内没有资料图纸的地区段发包人应负责查清地下埋藏物若因未提供上述资料图纸或提供的资料图纸不可靠地下埋藏物不清致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时由发包人承担民事责任pp  513发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题如落实土地征用青苗树木赔偿拆除地上地下障碍物处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题平整施工现场修好通行道路接通电源水源挖好排水沟渠以及水上作业用船等并承担其费用pp  514若勘察现场需要看守特别是在有毒有害等危险现场作业时发包人应派人负责安全保卫工作按国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护并承担费用pp  515工程勘察前若发包人负责提供材料的应根据勘察人提出的工程用料 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 按时提供各种材料及其产品合格证明并承担费用和运到现场派人与勘察人的人员一起验收pp  516勘察过程中的任何变更经办理正式变更手续后发包人应按实际发生的工作量支付勘察费pp  517为勘察人的工作人员提供必要的生产生活条件并承担费用如不能提供时应一次性付给勘察人监时设施费元pp  518由于发包人原因造成勘察人停窝工除工期顺延外发包人应支付停窝工费计算方法见61发包人若要求在合同规定时间内提前完工或提交勘察成果资料时发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费pp  519发包人应保护勘察人的投标书勘察 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 报告书文件资料图纸数据特殊工艺方法专利技术和合理化建议未经勘察人同意发包人不得复制不得泄露不得擅自修改传送或向第三人转让或用于本合同外的项目如发生上述情况发包人应负法律责任勘察人有权索赔pp  5110本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任pp  52勘察人责任pp  521勘察人应按国家技术 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 标准规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料并对其负责pp  522由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格若勘察人无力补充完善需另委托其他单位时勘察人应承担全部勘察费用或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外并根据损失程度向发包人支付赔偿金赔偿金由发包人勘察人商定为实际损失的pp  523在工程勘察前提出勘察纲要或勘察组织设计派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料pp  524勘察过程中根据工程的岩土工程条件或工作现场地形地貌地质和水文地质条件及技术规范要求向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 并办理正式变更手续pp  525在现场工作的勘察人的人员应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度承担其有关资料保密义务pp  526本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任pp  第六条违约责任pp  61由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停窝工或来回进出场地发包人除应付给勘察人停窝工费金额按预算的平均工日产值计算工期按实际工日顺延外还应付给勘察人来回进出场费和调遣费pp  62由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格不能满足技术要求时其返工勘察费用由勘察人承担pp  63合同履行期间由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金已进行勘察工作的完成的工作量在50以内时发包人应向勘察人支付预算额50的勘察费计元完成的工作量超过50时则应向勘察人支付预算额100的勘察费pp  64发包人未按合同规定时间日期拨付勘察费每超过一日应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金pp  65由于勘察人原因未按合同规定时间日期提交勘察成果资料每超过一日应减收勘察费千分之一pp  66本合同签订后发包人不履行合同时无权要求返还定金勘察人不履行合同时双倍返还定金pp  第七条本合同未尽事宜经发包人与勘察人协商一致签订补充协议补充协议与本合同具有同等效力pp  第八条其他约定事项pp  pp  第九条本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决协商不成的按下列第种方式解决pp  一提交仲裁委员会仲裁pp  二依法向人民法院起诉pp  第十条本合同自发包人勘察人签字盖章后生效按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案发包人勘察人认为必要时到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证发包人勘察人履行完合同规定的义务后本合同终止pp  本合同一式份发包人nbspnbsp份勘察人nbspnbspnbsp份pp  发包人名称nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp勘察人名称pp  盖章nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp盖章pp  法定代表人签字nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp法定代表人签字pp  委托代理人签字nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp委托代理人签字pp  住所nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsp住所p

本文档为【建设工程勘察合同范文】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 明明白白我的心

暂无简介