爱问共享资料工程劳务承包合同5文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1工程劳务承包合同h1p发包方以下简称甲方pp承包方以下简称乙方pp根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等自愿公正和诚实信用的原则双方就建设工程劳务合作事项协商一致订立本合同pp第一条工程概况及承包工作内容pp第二条作业人员pp第三条合同工期pp开工日期_____年____月_____日完工日期_____年____月_____日工期为______天pp第四条合同价款pp4·1合同价款为_________元人民币大写_________元pp4·2合同价款的确定原则在确认的方式前划"√...
h1工程劳务承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 h1p发包方以下简称甲方pp承包方以下简称乙方pp根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规遵循平等自愿公正和诚实信用的原则双方就建设工程劳务合作事项协商一致订立本合同pp第一条工程概况及承包工作内容pp第二条作业人员pp第三条合同工期pp开工日期_____年____月_____日完工日期_____年____月_____日工期为______天pp第四条合同价款pp4·1合同价款为_________元人民币大写_________元pp4·2合同价款的确定原则在确认的方式前划"√"pp经过招投标确定或虽未经招投标程序由承发包双方协商一致确认pp4·2·1本合同价款为固定价格在约定的风险范围内合同价款不再调整pp4·2·2以年施工预算或年施工概算定额为依据pp4·2·3定额工以外发生的零星用工单价_______元工日以实际发生书面签证资料为准pp第五条合同价款的结算和支付pp5·1结算决算资料pp5·1·1发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书pp5·1·2承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令安排作业人员完成作业内容并取得有效的书面签证单据编制人工结算书pp5·1·3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更现场签认资料等pp5·2合同价款的结算和决算pp5·2·1发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实确认并共同履行书面结算手续pp5·2·2工程交工后28日内承包人向发包人递交完整的决算资料发包人在收到决算资料后28日内进行核实给予确认并办理分包工程决算手续pp5·3合同价款的支付pp5·3·1合同价款分期支付在_____年______月______日付款_______元在______年_______月_______日付款_______元pp第六条安全施工重大伤亡及其他安全事故处理pp6·1安全施工发包人承包人必须贯彻执行国家和政府行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定严格按安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 组织施工pp6·2重大伤亡及其他安全事故处理pp6·2·1发生重大伤亡及其他安全事故承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者保护事故现场如因抢救伤者必须移动现场设备须作出书面记录或拍照pp6·2·2按照有关规定发包人承包人应分清责任由事故责任方承担相应的责任发包人承包人对事故责任有争议时应按政府有关部门的认定处理pp第七条工程质量验收与保修pp7·1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标如图纸发包人指令和国家及当地政府施工验收 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 标准之间有差异或不一致承包人应在取得发包人书面认可后以质量要求较高者为施工依据pp7·2承包人必须按照国家规定的质量检验标准施工验收规范和施工图组织施工在施工中发现设计有误须立即向发包人提出取得文字变更洽商手续后方可继续施工因发包人原因造成窝工的由发包人予以经济补偿因承包人原因造成窝工的工期不顺延发生的费用由承包人承担pp7·3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范质量检验标准及施工图为依据自分包工程施工完毕后28日内由发包人承包人共同办理书面验收手续逾期未办理验收发包人又交后序施工的或投入使用的视为符合合同要求工程交工pp第八条工期延误pp8·1对于以下原因造成完工日期推迟的经发包人施工代表确认工期相应顺延pp8·2承包人应在上述情况发生后7日内就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复承包人逾期未提出书面报告的视为其放弃此项权利发包人逾期未答复也不提出修改意见视为其承认此事实pp8·3非因上述原因造成未按合同工期包括合同约定可顺延的工期交工的双方约定pp第九条文明施工pp9·1发包人承包人应严格执行北京市人民政府颁发的施工现场管理暂行规定加强科学管理坚持文明施工pp9·2发包人应向承包人提供符合标准的施工条件如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的由发包人按照标准予以补偿pp第十条材料机具供应pp10·1由承包人自备的工具须其自带入现场由发包人提供的机械设备防护用具由发包人采购并供应到施工现场400米内pp10·2承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定对领用的材料机具要与发包人共同清点履行书面领还手续对借用的发包人的机具要严格按操作规程使用加强维修保养pp第十一条发包人的权利及义务pp11·1负责提供场地道路水电等具备施工条件的工程施工现场负责工程施工的组织与协调及技术质量安全场容等方面的交底pp11·2负责于_______年_______月_______日提供施工图纸_______套提供必要技术资料和办理施工洽商pp11·3负责组织施工检查验收监督承包人的工程进度工程质量安全生产及按图施工情况材料领用情况及行政管理事务pp11·4负责解决施工中存在或发生的技术问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 pp第十二条承包人的权利和义务pp12·1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查保证人员的政治素质身体素质和技术水平工人年龄不得低于18周岁不得超过60周岁pp12·2承包人需将其作业人员登记造册须写明姓名性别年龄籍贯工种级别工作证号码及身份证号码作为本合同附件pp12·3在施工生产过程中承包人必须保证人员相对稳定不能随意变更备案人员人员变动率小于___服从发包人的统筹安排统一调动pp12·4当发包人因故不能保证连续生产时承包人在不影响发包人生产任务的前提下可将队伍进行临时调整对所调整人员应向发包人出具书面 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 并办理变更手续pp第十三条违约责任pp13·1发包人违约责任pp13·1·1由于发包人原因造成停工窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失停工窝工应办理书面洽商方作为决算依据发包人任务不足或因故不能继续履行合同时双方协商后可提前终止合同pp13·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题其经济损失及有关责任由发包人承担pp13·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的承包人可向发包人发出要求付款通知发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款可与承包人协商签订延期付款协议经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款双方又未达成延期付款协议承包人有权书面告知发包人理由撤走其人员并依法追索拖欠款及损失赔偿费pp13·2承包人违约责任pp13·2·1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时发包人可以终止合同并要求承包人在_______日内退出施工现场承包人应当退出施工现场但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司发包人承包人共同对己完成的工程量进行签认pp13·2·2承包人未按发包人选定的施工队伍进场发包人有权要求承包人进行更换调整承包人无法调整时发包人有权暂不安排施工任务窝工损失承包人自负并书面通知承包人直至终止合同pp13·2·3因承包人责任造成质量事故和延误工期其工料损失概由承包人承担pp第十四条合同争议的解决pp在履行合同过程中发生争议双方首先进行协商协商不成可向有关部门申请调解当事人不愿和解调解或和解调解不成的可约定以下方式解决争议在选定的方式前划√pp1向北京仲裁委员会申请仲裁pp2向___________人民法院起诉pp第十五条合同的生效与终止pp本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效法定代表人应出示身份证明委托代理人应出示委托证明pp本合同在完成分包工作内容结清工程决算尾款后即宣告终止pp第十六条pp本合同正本一式三份具有同等法律效力双方各执一份备案留存一份副本____份pp发包方以下简称甲方pp承包方以下简称乙方pp日期p
本文档为【工程劳务承包合同5】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
下载需要1个特权 ,已有0人下载