旧楼加装电梯合同书(范本)

旧楼加装电梯 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 书甲方单位崇桂新村39B座一单元以下简称甲方乙方单位江夏福建建设 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 有限公司以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》有关规定遵循平等自愿公平诚信的原则双方就施工的承包事项协商一致订立本合同一项目概况1项目名称崇桂新村39B座一单元加装电梯2项目地点三明市3承包性质包工包料包安装包运输包安全4承包范围1基坑及防水钢结构井架四面不锈钢一楼下为砖墙外贴磁砖电梯超150mm防护地下线管移除墙上空调线管移除防道网切除及修复注基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责2过道地面磁砖过道长度约为22m围档为12m高不锈钢15m高铝合金窗夹心板盖顶铝扣板吊顶人体感应灯打掉的墙面粉白恢复3图纸审图电梯验收的监理 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 规划报建手续电梯专用电表从电表到主机处的电缆5主要材料明细表51主要材料表 序号 使用部位 规格尺寸 产地品牌 备注 1 立柱 200X200X6 国标 鞍钢 2 横梁 H200X100X55X8 国标 鞍钢52主走道用120times120times5mm方型焊接管材质为Q345B53电梯基础土建机坑主体用螺纹钢phi14-16mm固定圈梁phi8mm线材均为三钢闽光牌产品金牛水泥标号500标准合格沙石预埋板sigma18mm基坑做防水处理54钢结构外包装两种材料双钢化66夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修不进水产品提供合格证55主走道用镀锌管框架焊接双侧底层安装8的钢化玻璃上层5mm普玻中间用铝合金拉窗全通透性装配确保原楼梯走道光亮56304哑光不锈钢sigma1mm折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用sigma2mm不锈钢板连接焊接在机架上并提供质保书57走道铺防滑钢砖机架底层1米高铺花钢岩砖以防水58焊条用7422焊条采用气体保护焊确保焊接质量6工程概况方形电梯井道外罩 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 不锈钢数量1台二工期1本工程施工时间为4个月不含电梯安装时间及规划审批时间工期的开始日自规划许可证下发10后算起如任何原因而造成工期拖延由违约方承担违约责任2如遇下列情况而影响工程竣工时间者经甲方代表签证后工程之工期按实际相应顺延乙方不负责因其原因而增加的费用21因遇人力不可抵抗的自然灾害如台风水灾下暴雨地震自然原因发生的火灾等造成的停工者22在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要影响全面八个小时期间无间断以上者23因甲方或业主提出修改承包范围内容及标准而造成进度受影响或工程量增加者24甲方不按合同规定除非乙方违约或不履行合同条款在先支付工程进度款而影响施工进度者25按施工准备规定不能提供施工场地水电源道路未能接通影响进场施工三工程造价及核算方法1造价工程总价除因甲方有另行要求否则无任何工程量增加总价合计为人民币小写元大写整不含税票此工程为固定包干总价2付款方式21合同签订后3天内甲方支付总工程款的10为工程定金即人民币RMB元22规划许可证下发3天内甲方支付总工程款的25为工程进度款即人民币RMB元23钢材进场3天内甲方支付总工程款的30为工程进度款即人民币RMB元24不锈钢进场3天内甲方支付总工程款的25为工程进度款即人民币RMB元

25电梯验收完成出证3天内甲方支付总工程款的10为工程进度款即人民币RMB元3付款账号开户名开户行开户账号四工程质量符合钢结构验收标准五甲方责任1甲方应与业主协商提供给乙方工程临时用水电材料堆放场地材料乙方自行负责妥善保管2委派为项目代表负责现场监督协调签证工作解决现场突发发生问题3施工中因甲方对图纸设计或设备有变更应及时书面通知乙方以便乙方作即时更改如需更改之处已备料或已施工甲方应支付已发生费用4甲方应按合同及时支付乙方工程款如因乙方未按时收到甲方工程款而影响工期由甲方负责乙方不承担责任甲方如不能按合同及时支付将每天按合同总金额的万分之五违约金额赔偿给乙方5若已开工工程若因甲方引起之原因中途停建缓建甲乙双方对在建设工程应商定合理停工部署同时赔偿乙方由此造成的停工窝工倒退人员和机械设备调遣材料和构件实际积压等而产生的损失6工程未经验收甲方提前使用或擅自使用工程任何一部分因此造成的质量安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为该项目的竣工日期7由于甲方未能如期付款超过7天或工程被迫停工超过一个星期或应甲方要求引起工程变更而造成的加工改制在有确定详细证明和甲方签证的情况下而该损失或开支没有包含于变更的计算值之内容应由甲方承担并协调合同总价一并支付六乙方责任1乙方应指派此项目的施工负责人负责协调解决现场突发事件并协同甲方确认变更增减延期等签证事宜2乙方负责根据合同采购工程所需材料本工程使用的各种成品及配件应以预算和材料表为准则3开工后要做好施工记录提供中途施工资料保证工程如期完工4乙方应负责教育施工人员严格执行操作规范安全规范防火防盗注意现场文明和卫生5乙方必须承担在施工中由乙方原因而造成停工返工设备材料损失所造成的一切损失6工程保修期为24个月由于施工质量所造成的一切损失由乙方承担7在竣工后的保质期间若甲方发现有施工质量问题乙方需免费并尽快地返回工地修理8在施工期间由乙方本身原因造成的停工返工材料物件的倒运和多次搬运机械二次或多次进场等损失均由乙方自行负责9如乙方承担工程设计深化任务乙方必须及时按双方协商的时间向甲方提供相应图纸并得到甲方代表的签字认可的图纸后方可施工10乙方根据工程报价提供工人及材料以进行工程项目的施工在各方面工艺水准均需达到设计要求工程施工质量应符合双方约定的规定工程质量不符合规定乙方负责48小内到达现场并无偿修理和返工11乙方应严格按照施工图纸要求施工确保工程质量特别要服从和配合电梯购置安装方的要求全面负责电梯土建工程的质量安全保质保量安装并通过验收七施工安全施工期间的安全全部由乙方负责乙方应高度重视安全施工按照国国规定严格操作程序安全管理各种安全防护设施时时抓好防火防盗用电事宜凡在施工期间造成成施工现场造成的安全事故一切责任均由乙方承担甲方不承担任何责任八工程验收1乙方在工程竣工前7天内书面通知甲方验收检查甲方应及时配合2钢结构井道安装质量的验收将按照电梯井道的技术要求和中国有关部门标准进行3如发现不合格需返工应及时按有关主管部门提出的整改意见在规定期限内完成4乙方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准有关质量问题由乙方负责维修更换直至合格5工程未经验收甲方不得提前使用或擅自动用否则由此而发生的质量安全和使用

安全等问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为验收日期6工程验收符合合同要求质量标准从工程竣工款结清之日期15天内乙方向甲方移交完毕如甲方不能按时接管致使已验收工程发生损失应由甲方承担九材料设备供应1除附件特别说明外本承包工程的建筑材料成品半成品及设备由乙方自行按预算和材料清单所列的项目进行采购并供应至施工现场2乙方用于本工程的一切物料成品半成品必须符合设计要求如甲方有特指定需要看样的材料需在使用请呈交甲方批准方可用于本工程十违约1因任何一方不履行合同而造成对方经济损失概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失赔偿金额每天按合同总金额的万分之五支付2如甲方没能及时支付工程款此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清3如双方协商不行的情况任何一方都可向工程所在地的人民法院提起诉讼4乙方未严格按甲方的技术规格要求制造在质保期内发生问题乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备若乙方不能修复则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决乙方每天向甲方支付合同金额1违约金七日内无法修复则甲方有权请他人维修但费用由乙方承担5如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的不可抗力除外在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期甲方同意延长交货期的延期交货的时间由双方另行确定延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除延期交货违约金比率为每迟交1天按延误部分中标总金额的01％扣除但是延期交货违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的10％6如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的不可抗力除外每逾期1天乙方应按延误部分中标总金额的01％向甲方支付逾期交货的违约金逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除若乙方逾期交货达15天含15天以上的甲方有权单方解除本合同乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金若因此给甲方造成损失的还应赔偿甲方所受的损失十一预算之外工程1履行合同进程中发生争议首先应本着友好态度协商解决2如发现隐蔽工程应由甲方认可后方可施工3所有预算之外的新增工程必须由甲方书面确认后方可施工如时间紧迫可以以电子邮件方式确认4预算之外的新增工程所增加的工作日工期也做相应的增加十二其它1由于遇人力不可抵抗的自然灾害如台风水灾暴雨地震自然原因发生的火灾等造成经济损失乙方不予承担2本合同未尽事宜双方协商另议但不得于本合同有抵触补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 与本合同同具有法律效应十三补充说明在审批不过时所产生的费用甲方不予承担由乙方处自行承担并退回定金如因甲方原因如有人故意阻止或有其它业主不同意产生的费用由甲方承担乙方不退还甲方所付定金但经沟通后同意后乙方要积极办理十四附件如有合同附件附件与本合同有冲突之处以附件为准十五合同的生效与终止本合同经甲乙双方签字盖章后生效至办完工程验收交接和竣工结算按合同收清工程款后除有关保修条款仍生效外其余条款即告终止保修期满后合同全部条款终止十六其它1本合同未尽事宜经双方协商解决2本合同一式贰份甲乙双方各执壹份经双方签字盖章生效发包单位崇桂新村39B座一单元承包单位江夏福建建设工程有限公司法人代表或代理人法人代表或代理人签订日期年月日签订日期年月日部分内容来源于网络有侵权请联系删除