关于保修服务合同汇总十篇

<h1>&nbsh1;</p> <p>关于保修服务合同汇总十篇</p> <p> </p> <p>保修服务合同篇1<br>合同编号：____________<br>工程名称（以单位工程为准）：___________<br>发包方：（甲方）_______________________<br>承包方：（乙方）_______________________<br>施工合同编号：_________________________<br>交付竣工工程日期：_____年_____月_____日<br>发包方（用户）名称：______________<br>工程名称：________________________<br>本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。<br>一、保修期限<br>自工程竣工验收并取得《建设工程质量合格证书》之日起计算。<br>1．民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三年；<br>2．建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月；<br>3．建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期；<br>4．室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年；<br>5．其他特殊要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。<br>二、保修项目内容及范围<br>1．屋面漏雨；<br>2．烟道、排气孔道、风道不通；<br>3．室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水；4．内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮；<br>5．门窗开关不灵或缝隙超过 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 规定；<br>6．厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；<br>7．外墙板漏水，阳台积水；<br>8．水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；<br>9．室内上下水、供热系统管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落；<br>10．室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷；<br>11．钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求；<br>12．因施工单位造成的其他质量问题。<br>三、保修责任<br>施工单位自接到建设工程质量修理通知书（式样附后）之日起，必须在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，商议返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位；施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 自行返修，所发生的费用由原施工单位承担。四、保修抵押金<br>1．保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中：<br>（1）承包一般建安工程200万元以内的，按2．0％计算；200万元（不含200万元）至500万元的，按1．5％计算；500万元以上（不含500万元）的，按1．0％计算。<br>（2）单独承包装饰工程，按1．0％计算。<br>2．本工程保修抵押金为__________________元。<br>金额大写：____________________________。<br>五、保修抵押金返还<br>工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。<br>1．承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％为______________元。<br>保修期满三年，返还保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。2．单独承包装饰工程，保修期满一年，返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。<br>六、争议<br>甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以采取下列一种方式解决：<br>第一种争议解决方式：向________________仲裁委员会申请仲裁；<br>第二种争议解决方式：向________________人民法院起诉。<br>双方约定按第________种争议解决方式解决。<br>七、合同生效与终止<br>1．本合同自订立之日起生效。<br>2．工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告终止。<br>八、合同份数<br>1．本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。<br>2．本合同副本____份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有关部门。<br>九、工程质量出现永久性缺陷的，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。<br>十、属于设计原因造成的质量缺陷，应按照国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。<br>十一、双方议定的其他事项：__________________________________________<br>甲方：______________乙方：______________<br>地址：______________地址：______________<br>电话：______________电话：______________<br>传真：______________传真：______________<br>签名（盖章）：______签名（盖章）：______<br>签约日期：__________签约日期：__________<br> </p> <p>保修服务合同篇2<br>甲方：_______________<br>乙方：_______________<br>根据中华人民共和国经济合同法和有关政策规定，经双方协商一致签订合同。具体要求如下：<br>一、合同保修的机器型号：_______________<br>产品名称<br>产品型号规格数量单价金额保修时间合计金额人民币：佰拾万仟佰拾元rmb￥元备注：二、保修地点：__________（外地客户另收取交通及食宿费用，其费用不计入保修费内）<br>三、付款方式：现结<br>四、保修日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日<br>五、其他<br>1．保修费用一年每台_____元，一年之内配件费用不到_____元的我公司将配以墨水或墨头形式抵消剩余款，配件价格和墨水、墨头价格具体附表格一。如超出部份仍然按_____元作为收费。<br>2．当使用机器时有异常时，请填写好维修表传真到我司，我司将会在24小时内安排维修人员上门服务（节假日除外）。<br>3．机器在保修期间实行免费保修，终身维护。而消耗配件：如喷头等不属于保修范围。另因用户使用、维护、保管不当造成机器损坏或因不可抗拒力造成机器损坏，我司将实行另行收费维修。<br>4．合同一旦签订，我司将安排技术员对所保机器作全面检修及维护。5．在保修期间我司汇总凭证以每次实行签单形式进行核算。<br>六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，未尽事宜双方协商解决，如因合同执行时发生的合同纠纷，由乙方所在地的仲裁机构裁决。<br>甲方：______________乙方：______________<br>地址：______________地址：______________<br>电话：______________电话：______________<br>传真：______________传真：______________<br>签名（盖章）：______签名（盖章）：______<br>签约日期：__________签约日期：__________<br> </p> <p>保修服务合同篇3<br>甲方：<br>乙方：<br>甲、乙双方根据双方签订的《_______项目户内精装修总承包 工程施工 建筑工程施工承包1园林工程施工准备消防工程安全技术交底水电安装文明施工建筑工程施工成本控制 合同》，本着实事求是、友好协商的原则，签定如下补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ：<br>一工程质量保修范围和内容：<br>1、乙方在质量保修期内，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》等相关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担装修施工合同中的所有施工承包范围内工程质量保修责任。<br>2、凡属于乙方原因造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方维修造成业主的相关损失，均属于乙方免费保修责任范围；不属于乙方责任（例如业主使用过程中自身人为损坏、第三者故意或非故意损坏等），但是经由双方协商需要乙方施工的，乙方必须积极配合维修，费用双方协商由责任方承担，但费用收取不能高于市场综合水平标准。<br>二．工程质量保修期：<br>双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期以工程通过验收，完善整改意见并正式移交甲方，在移交给业主之日起计算，保修期限为贰年。<br>三．保修金支付：<br>本工程将保留按合同结算总价的5%作为工程保修金，保修期满后，物业管理单位及甲方对工程质量无异议后15天内即与乙方办理保修款结算手续；支付保修金同时应扣除应由乙方支付的修理费用、违约金等相关款项。<br>四．保修要求条款：<br>1、交楼期间精装修施工单位必须在现场组建专门的交楼维修办公室，每一户安排专业人员陪同我司交楼人员进行验收移交。要求参与交楼的.人员不得与业主发生任何冲突，对业主提出的意见必须认真 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，按交房记录卡记录的整改项目反馈精装修总包项目管理层并以最快速度进行整改维修。<br>2、要求精装修总包在业主入伙后的六个月，作为维修高峰期，期间必须派足够的固定维修人员（具体数量根据现场实际需要另行确定）在现场组建专门的维修办公室，并每天到物业公司报到登记，以便出现业主招修时快速反应、即时处理。<br>3、维修高峰期过后，总包单位必须指定维修负责人，维修负责人应在甲方通知后4小时内赶派人或亲自到现场进行维修，履行保修义务，保证维修的质量及效果。<br>4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修。<br>5、接到维修通知后，施工单位必须实行第一时间先检查维修，后论责任的服务原则<br>6、乙方未能及时按规定进场维修或不能维修、及未能在甲方指定的合理期限内维修完好或经过两次维修都未能修好的，甲方有权自行另请其它施工单位代为维修并确定价格，由此发生的所有维修费用及赔偿费用、并加收以上费用的15％作为甲方管理费，以上费用可以从甲方支付乙方的任何款项中扣除，但不等于解除乙方的任何应负的责任。以上费用发生后，乙方应在一周内按此发生费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。<br>7.由乙方的施工质量原因，导致业主退房、补偿等的全部责任、费用及甲方的损失均由乙方承担。<br>8.若乙方授权甲方全权代表乙方与相关业主进行相关事宜的谈判等工作，乙方应在甲方通知由此发生的有关费用的3天内向甲方支付，否则甲方加15％的罚款从保修金中直接扣除，并要求乙方在一周内按以上费用补充保修金，否则另加收此发生费用的50％作为违约金，此费用直接从保修金中扣除。<br>甲方：______________乙方：______________<br>地址：______________地址：______________<br>电话：______________电话：______________<br>传真：______________传真：______________<br>签名（盖章）：______签名（盖章）：______<br>签约日期：__________签约日期：__________<br> </p> <p>保修服务合同篇4<br>甲乙双方就设备保修事宜，经协商一致，达成如下协议。<br>一、保修设备附表：<br>代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：<br>电话：<br>传真：<br>邮编：<br>设备使用地址：<br>二、保修范围及服务方式：<br>1、免费进行操作指导，技术咨询；<br>2、修复其有修复价值的毁损设备，或排除设备故障；<br>3、机器出现故障的应急维修：<br>4、定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于次，设备运作正常。<br>三、服务期限：<br>从年月日至年月日、保修合同期满甲方需乙方继续保修时，应提前一个月重新签订。<br>四、质量保证：<br>乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方给予免费更换。<br>五、以下情况不属乙方保修范围：<br>因电压不稳而造成的机件损坏：<br>因不按正常规则使用而造成的机件损坏；<br>机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；<br>甲方擅自改装保修产品或更换非乙方提供的零件及耗材；<br>甲方擅自委托非乙方授权人员对机器进行保修。<br>六、收费标准：<br>1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用元；<br>2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。<br>七、违约责任：<br>乙方提供给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方承担赔偿责任。<br>甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2‰的滞纳金。<br>八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。<br>九、其他事项：<br>十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。<br>甲方：______________乙方：______________<br>地址：______________地址：______________<br>电话：______________电话：______________<br>传真：______________传真：______________<br>签名（盖章）：______签名（盖章）：______<br>签约日期：__________签约日期：__________<br> </p> <p>保修服务合同篇5<br>甲方：<br>乙方：<br>甲乙双方就户外广告维修事宜。本着平等、自愿、互利的原则，经过充分协商，达成如下协议：<br>一、维修项目<br>乙方为甲方户外广告招牌全年的维修。<br>二、维修合同期限<br>年月日至年月日<br>三、合同价款及付款期限<br>全年维修合同总价款共计：元(元整)甲方应在合同签订双方确认后，一次性付清合同款。<br>四、验收标准:灯光亮度均匀，符合设计要求。<br>五、工作要求<br>1、乙方应严格按合同的各项内容组织开展维修工作，负责霓虹灯广告牌维修工作中的所有安全问题，承担由此造成的一切财产损失及人员伤害。<br>2、乙方应每年向甲方送交维修报告。除正常设备的维修保养外，当出现异常时，甲方物业部可随时呼叫乙方，乙方应在接到甲方电话24小时内赶到现场进行抢修工作。<br>六、质量保证<br>在本合同有效期限内，正常情况下乙方必须保证霓虹灯广告牌正常使用。甲方有义务为乙方的维修保养工作提供所需的工作环境和条件。七、争议的解决<br>双方在协议履行过程中如发生争议，应通过协商进行解决。如协商解决不成，任何一方均可到合同履行地的人民法院提起诉讼。<br>八、生效及其它<br>本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议未尽事宜，甲乙双方同意本着平等、互利的原则协商处理。<br>甲方：              乙方：<br>代理人：           代理人：<br>日期：             日期：<br> </p> <p>保修服务合同篇6<br>合同编号：<br>发包人（甲方）：</p> <p>住所：</p> <p>委托代理人：</p> <p>电话：</p> <p>承包人（乙方）：</p> <p>住所：</p> <p>营业执照号：</p> <p>法定代表人：</p> <p>委托代理人：</p> <p>本程设计人：</p> <p>施工负责人：<br>南京****装饰有限公司<br>南京市*******号3 2 0********<br>电话：电话：电话：电话：<br>依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：<br>第一部分工程概况<br>第1条、工程地点：________________________________________________第2条、工程内容及做法<br>（详见海天人装修工程施工项目确认表及报价单）。第3条、工程承包方式：双方商定采取以下承包方式：<br>（1）承包人包工、部分包料（详见报价单），发包人提供部分材料（详见报价说明）；<br>（2）承包人要求发包人提供的材料数量应符合实际施工的要求，与工程实际使用量的误差应在+—5％以内。因超出此误差范围而导致发包人多次购买、材料浪费、延误工期、影响质量等责任由承包人承担。（3）由承包人提供的材料必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程质量问题，由承包人承担责任，且不受工程质量保修期限的限制。<br>第4条、工程期限_______天；<br>开工日期_______年_______月_______日；竣工日期_______年_______月_______日。<br>第5条、合同价款：本合同工程造价为（大写）：_____________________元（详见海天人装修工程报价单）。<br>第二部分施工图纸<br>第1条、发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份（详</p>