有关承揽加工合同模板汇编8篇

<h1>&nbsh1;</p> <p>有关承揽加工合同模板汇编8篇</p> <p> </p> <p>承揽加工合同 篇1<br>承揽方：<br>身份证号：<br>电话 ：<br>定作方：_____________家具有限公司<br>法定代理人：<br>电话：<br>_____________家具有限公司（定作方）委托承揽方加工家具一批，现经双方充分协商，本着自愿公正、互利共赢的原则，特订立本合同，以便共同遵守。<br>第一条 ：加工产品及工价（见产品清单）<br>第二条 ：加工产品质量要求（依照定作方公司品质部要求）<br>第三条 ：资料、图纸提供办法<br>1、承揽方在依照定作方公司的要求进行工作期间，发现定作方公司提供的图纸或技术要求不完善，应当及时 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 定作方公司品质部人员，定作方品质部应即时回复并提出修改意见。<br>2、.承揽方对于承揽的工作，如果定作方要求保密，应当严格遵守，未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。<br>3、定作方公司生产部应当按规定日期提供技术资料、图纸等。<br>第四条：工资：依照定作方公司生产排单上标明的的工价结账（有特殊约定的除外）；<br>第五条： 验收 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 和方法：依照定作方公司品质部要求验收。<br>第六条： 交货时间和地点：依照定作方公司的排产日期交货。交货地点为定作方公司仓库，严格依照定作方交货 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 入库，即承揽方所制作的成品均需定作方公司品质部检查验收并签名确认方可生效。<br>第七条： 结算方式及期限：按定作方品质部验收合格的产品数据结账（平时借支除外）。<br>第八条： 其他约定<br>1、合同期间，承揽方必须严格遵守定作方公司各项管理规定，不得违反，否则定作方公司有权依照公司规定实施管理和处理。<br>2、承揽方要严格按照行业操作规定和定作方公司的安全管理规定操作，以杜绝一切安全事故的发生，合同期内，承揽方承诺出现任何安全事故均由承揽方自行负责，与定作方公司无关。<br>第九条： 承揽方的违约责任<br>1、承揽方未按合同规定（生产排产单）的时间和质量标准交付产品的，承担逾期交付的责任；产品质量不达标的要进行返工处理（返工费用由承揽方自行负责），经过返工后仍不符合合同规定或品质要求的，定作方公司有权拒收，由此造成的损失由承揽方赔偿。<br>2、承揽方交付产品或完成产品的数量少于合同（订单）规定，应当向定作方提出报损及 申请 关于撤销行政处分的申请关于工程延期监理费的申请报告关于减免管理费的申请关于减租申请书的范文关于解除警告处分的申请 补料。定作方公司有权要求承揽方承担补料责任；<br>3、承揽方无论何种因素不得延期交付产品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否则定作方公司有权追究因延期所造成的一切损失；4、合同期间，若承揽方单方中止合同，必须提前一个月向定作方公司书面申请并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承揽方单方中途废止合同的，视为承揽方单方违约，为此，承揽方承诺并兑现全额赔偿定作方公司一切损失。<br>第十条： 定作方公司的责任<br>1、提供承揽方的订单、工作场所，机器设备和材料、部份工具等；<br>2、提供承揽方合同期免费住宿，水电费承揽方按实际使用自行负责；3、合同期间免费提供承揽方午餐和晚餐；<br>第十一条：纠纷的处理<br>合同期间，若加工承揽合同双方发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时向人民法院起诉。<br>本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完毕即失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。<br>本合同正本一式二份，定作方和承揽方各执一份；<br>定作方（代表人）________________________<br>签订地点：<br>_______年___月___日<br>承揽方（代表人）：________________________<br>签订地点：<br>_______年___月___日<br> </p> <p>承揽加工合同 篇2<br>订立合同双方：<br>承揽人：______________________________<br>定作人：______________________________<br>定作人委托承揽人加工____________，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。<br>第一条 加工成品<br>编号：________________________<br>名称：________________________<br>规格：________________________<br>单位：________________________<br>数量：________________________<br>备注：________________________<br>第二条 加工成品 质量要求<br>（加工定作物品，需要封存样品的，应当由双方代表当面封签，并妥为保存，作为验收的依据）<br>编号<br>名称<br>规格<br>单位<br>数量<br>备注<br>第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量<br>________________________________________________________________________<br>（1．用承揽人原料完成工作的，承揽人必须依照合同规定选用原材料，并接受定作人检验。承揽人隐瞒原材料的缺陷或者用不符合合同规定的原材料而影响定作物的质量时，定作人有权要求重作、修理、减少价款或退货。2．用定作人原材料完成工作的，合同应当明确规定原材料的消耗定额。定作人应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽人对定作人提供的原材料要按合同规定及时检验，不符合要求的，应立即通知定作人调换或补齐。承揽人对定作人提供的原材料不得擅自更换，对修理的物品不得偷换零部件。3．原材料等物品交（提）日期计算，参照第七条规定执行。）<br>第四条 技术资料、图纸提供办法<br>_____________________________________________________________________<br>（1．承揽人在依照定作人的要求进行工作期间，发现提供的图纸或技术要求不合理，应当及时通知定作人；定作人应当在规定的时间内回复，提出修改意见。承揽人在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并及时通知定作人，因此造成的损失，由定作人赔偿。2．承揽人对于承揽的工作，如果定作人要求保密，应当严格遵守，未经定作人许可不得留存技术资料的复制品。3．定作人应当按规定日期提供技术资料、图纸等。）<br>第五条 价款或酬金<br>___________________________________________________________________<br>（价款或酬金，按照国家或主管部门的规定执行，没有规定的由当事人双方商定。）<br>第六条 验收标准和方法<br>________________________________________________________________________<br>（1．按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2．定作人应当按合同规定的期限验收承揽人所完成的工作。验收前承揽人应当向定作人提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，应当由双方协商，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题，除定作人使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外，由承揽人负责修复或退换。3．当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量）监督检验机构提供检验证明。）<br>第七条 交货的时间和地点<br>________________________________________________________________________<br>（1．交（提）定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，应当在事先与对方达成协议；并按协议执行。2．交（提）定作物日期的计算：承揽人自备运输工具送交定作物的，以定作人接收的戳记日期为准；委托运输部门运输的，以发运定作物时承运部门签发戳记日期为准，自提定作物的，以承揽人通知的提取日期为准，但承揽人在发出提取定作物的通知，必须留给定作人以必要的途中时间；双方另有约定的，按约定的方法计算。）<br>第八条 包装要求及费用负担<br>____________________________________________________________<br>第九条 运输办法及费用负担<br>___________________________________________<br>_____________________________<br>第十条 结算方式及期限<br>________________________________________________________________________<br>第十一条 其他<br>________________________________________________________________________<br>（如：1．根据国家有关规定，定作人可向承揽人交付定金，定金数额由双方协商确定。定作人不履行合同的，无权请求返还定金，承揽人不履行合同的，应当双倍返还定金。2．根据国家有关规定，经当事人双方约定，定作人可向承揽人给付预付款。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金；有余款的可以请求返还，等等。）<br>第十二条 承揽人的违约责任<br>一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，应当按质论价，酌减酬金或价款；不同意利用的，应当负者修整或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，定作人有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。<br>二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定，定作人仍然需要的，应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；少交、迟交部分定作人不再需要的，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。<br>三、未按合同规定包装定作物，需返修或重新包装的，应当负责返修或重新包装，并承担因此而支付的费用。定作人不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，承揽人应当偿付定作人不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的，由承揽人赔偿损失。<br>四、逾期交付定作物（包括返修、更换、补交等），应当向定作人偿付违约金_____元；（合同中无具体规定的，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交付部分的价款总额计算，向定作人偿付违约金。）以酬金计算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金总额的1%偿付违约金。<br>未经定作人同意，提前交付定作物，定作人有权拒收。<br>五、不能交付定作物或不能完成工作时，应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的_____％（10％–30％的幅度）或酬金总额的_____％（20％–60％的幅度）违约金。<br>六、异地交付的定作物不符合合同规定，暂由定作人代保管时，应当偿付定作人实际支付的保管、保养费。<br>七、实行代运或送货的定作物，错发到达地点或接收单位（人），除按合同规定负责运到指定地点或接收单位（人）外，并承担因此多付的运杂费和逾期交付定作物的责任。<br>八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的，应当偿付定作人因此造成的损失。<br>九、未按合同规定的办法和期限对定作人提供的原材料进行检验，或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作人调换、补齐的，由承揽人对工作质量、数量承担责任。<br>十、擅自调换定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有权拒收，承揽人应赔偿定作人因此造成的损失。如定作人要求重作或重新修理，应当按定作人要求办理，并承担逾期交付的责任。<br>第十三条 定作人的违约责任<br>一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽犬因此造成的损失。<br>二、中途废止合同，属承揽人提供原材料的，偿付承揽人的未履行部分价款总值_____％（10％一30％的幅度）的违约金；不属承揽人提供材料的，偿付承揽人以未履行部分酬金总额_____％（20％一60％的幅度）的违约金。<br>三、未按合同规定的时间和要求向承揽人提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作，承揽人有权解除合同，定作人应当赔偿承揽人因此而造成的损失；承揽人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人停工待料的损失。<br>四、超过合同规定期限领取定作物的，除按本条第五款规定偿付违约金外，还应当承担承揽人实际支付的保管、保养费。定作人超过领取期限六个月不领取定作物时，承揽人有权将定作物变卖，所得价款在扣除报酬和保管、保养费后，退还给定作人；变卖定作物所得少于报酬和保管、保养费时，定作人还应补偿不足部分，如定作物不能变卖，应当赔偿承揽人的损失。<br>五、超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽人偿付违约金；以酬金计算的，每逾期一天，按酬金总额的1%偿付违约金。<br>六、无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失及运输部门的罚款。<br>七、变更交付定作物地点或接收单位（人），承担因此<br>而多支出的费用。<br>第十四条 不可抗力<br>在合同规定的履行期限内，由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失时，承揽人在取得合法证明后，可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失，如在合同规定的履行期限以外发生的，不得免除责任，在定作人迟延接受或无故拒收期间发生的，定作人应当承担责任，并赔偿承揽人由此造成的损失。<br>第十五条 纠纷的处理<br>加工承揽合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决；协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同自______年 _____月____日起生效，合同履行完毕即失效。本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作人和承揽人各执一份；合同副本一式_____份，交________（如经鉴证或公证，则应送鉴证机关或公证机关）各留存一份。<br>定作人：（盖章）________________<br>代表人：（盖章）________________<br>地址：__________________________<br>电话：__________________________<br>开户银行：______________________<br>账号：__________________________<br>承揽人：（盖章）________________<br>代表人：（盖章）________________<br>地址：__________________________<br>电话：__________________________<br>开户银行：______________________<br>账号：__________________________<br>____________年_______月_____日<br> </p> <p>承揽加工合同 篇3<br>承揽方(甲方)：_________<br>定作方(乙方)：_________<br>甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。<br>第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费<br>定作物名称：_________<br>型号：_________<br>规格：_________<br>质量要求：_________<br>计量单位：_________<br>数量：_________<br>加工费：_________<br>单位总价：_________<br>第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承担。<br>第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承担。<br>第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。<br>材料名称：_________<br>型号：_________<br>规格：_________<br>质量要求：_________<br>计量单位：_________<br>数量：_________<br>单价：_________<br>总价：_________<br>图纸、技：_________<br>术资料及：_________<br>交付时间：_________<br>第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输<br>材料名称：_________<br>交付时间：_________<br>交付地点：_________<br>交付数量：_________<br>包装要求：_________<br>检验方法：_________<br>运输方法：_________<br>运费承担：<br>第六条加工费结算办法与时间_________。<br>第七条乙方应于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方应于_________年 _________月_________日前向甲方交付预付款_________元。乙方不履行合同的，无权请求返还定金。甲方不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。<br>第八条甲方的违约责任<br>1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价;不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任;经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。<br>2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方仍然需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理;乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。<br>3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。<br>4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。<br>5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_________%的违约金。<br>6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。<br>第九条乙方的违约责任<br>1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。<br>2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_________%的违约金。<br>3.乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。<br>5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。<br>6.乙方如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。<br>第十条声明及保证<br>(一)甲方：<br>1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。<br>2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。<br>3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行<br>为。<br>4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。<br>(二)乙方：<br>1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。<br>2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。<br>3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。<br>4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。<br>第十一条保密<br>双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。<br>一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。<br>第十二条不可抗力<br>本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。<br>如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的’一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。<br>第十三条通知<br>1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及</p>