首页 合同协议 第三方服务合同 工程承包合同范文集锦3篇

 工程承包合同范文集锦3篇

开通vip
举报

爱问共享资料工程承包合同范文集锦3篇文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,<h1>【精华】工程承包合同范文集锦3篇</h1><p>工程承包合同 篇1<br />甲方:____________(建设单位)<br />乙方:____________(施工单位)<br />甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款,供双方共同遵守:<br />第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。<br />第二条工程...

工程承包合同范文集锦3篇

<h1>【精华】 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 承包合同 关于建筑工程承包合同工程承包合同模板下载农村鱼塘承包合同下载关于酒店承包合同模板关于鱼塘承包合同模板 范文集锦3篇</h1><p>工程承包合同 篇1<br />甲方:____________(建设单位)<br />乙方:____________(施工单位)<br />甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工。在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款,供双方共同遵守:<br />第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装)。<br />第二条工程造价决算方式:<br />1、工程造价计算公式:工程造价=(______定额直接费+材料差价)(1+______%)。即按实际完成工程量,套用______定额计算直接费,加上施工期间相对应的______市建设工程造价治理信息信息价计算出的材料差价,另外取______%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整)。<br />与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算。必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款。<br />本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算。<br />2、工程量计算依据为:设计图纸、设计变更图纸或联系单、隐蔽工程量签证、其他工程量增减联系单、本工程辅助工程联系单。<br />第三条工程款支付:<br />甲方 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 乙方开工后,乙方一周内拿出预算。甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款。实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场治理员确定,如乙方有严峻异议的,双方可以根据实际完成的工作 量参照审定后的预算书进行计算确定。工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清。每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款。<br />工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方。<br />第四条工期:<br />1、本工程自接到甲方开工通知的次日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期。工期为______天。工期每延误一天处罚______元(从履约金中扣除)。遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 签证认可后方可顺延工期。<br />2、乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件。由于乙方施工治理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚。分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚______元,不抵扣总工期处罚。<br />第五条施工组织治理:<br />1、甲方委派为本工程治理负责人,委派为本工程现场治理代表,并代表甲方进行现场施工治理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证、隐蔽工程量的签证、工程图纸变更的签证、工程量增减的签证。未经上述二人共同签字,所有签证无效。<br />2、乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工治理,并全权代表乙方进行现场施工治理和所有签证手续的签字。乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不听从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝。<br />第六条工程质量监督<br />乙方必须严格按设计要求施工。甲方指派现场治理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:①砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费、试验费由乙方负担;②工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场治理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继承施工。<br />出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;<br />3、钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;<br />未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调、施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80作为应付工程款,其余20作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金。<br />第七条施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任。所有安全事故责任乙方自负。如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同、并按本合同第三条的相关条款结算并处罚。<br />第八条合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元、工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款)。在履行合同过程中、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同、并没收履约金。<br />乙方在施工过程中、不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除。<br />第九条前期要求:<br />乙方在开工前、必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交施工计划施工组织施工质量保证书安全生产责任书。<br />第十条本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款。<br />第十一条本合同一式六份,甲乙双方各执三份。<br />甲方(盖章):乙方(盖章):<br />合同签订日期:____________<br />合同签订地点:____________<br /> </p><p>工程承包合同 篇2<br />发包单位: (以下简称甲方) </p><p>承包单位: (以下简称乙方)<br />一、工程名称:<br />二、工程地点:<br />三、工程承包内容:<br />路面的恢复及道路的改造<br />四、承包方式:<br />沥青、水稳道路包工包料,砌井、砌墙部分、花砖、路崖、水泥及井管道材料由甲方提供。<br />五、结算方式:<br />1、承包单位经市场政工程经济管理站审定的取费类别和甲方制定的价格为依据(1.沥青路面每平方米95元。结构层:6公分粗料;4公分细料。2.水稳层每平方米30元。结构层:水稳层20公分。3.水稳层沥青路面每平方米125元。结构层:水稳层20公分,沥青层10公分,以上均为发票价。4.面包砖铺设8元/m2人工费,路崖8元每延米人工费。5.其它甲方指定的零星项目按照甲方指定的道路下水 工程合同 拆除工程合同范本甲供材工程合同范本甲供工程合同范本大棚建设工程合同工程临时工合同范本 为依据进行结算。)<br />2、工程预算造价:约为壹佰捌拾万元整,改造总面积约为20000平方米。结算以实际工程量和项目,作为结算依据。<br />3、付款方式:合同签订后,甲方按工程总预算造价的30%付给乙方备料款、工程进度款,待工程竣工验收合格后付足工程结算造价的95%,余5%作为保修金,五年后经甲方再次复验工程无质量问题一次性付清余款。<br />4、本工程竣工后,15日内双方搞完结算。支付到总工程结算造价95%。<br />六、约定事项<br />1、开工前,甲方负责完成“三通一平”前期工程(即水通、电通、路通、施工现场等)并组织有关对施工图纸,设计技术资料进行审定,办理施工临时设施范围内,土地租用等有关事项、申请施工执照、确定工程水准点和座标控制点、乙方要严格按照审定后的施工图和有关技术资料进行施工。对水准点、座标控制点要妥善保存、以备后用。<br />2、本工程主要部分乙方必须自行完成,不得转包。部分专业项目实际分包时,其一切质量、技术、经济责任,由乙方向甲方负责。施工前乙方编制的施工组织设计(一般工程)由甲方组织设计单位、施工单位等。共同审定,重要工程要经市城建委(计建处)审批。<br />3、本工程如发生设计变更时,需另行预(结)算,经建设单位同意后,到甲方项目部办理增减变更签证。<br />4、为保证工程质量,由项目部进行质量跟踪随时检查外,分三个环节需由战略发展部及项目部进行基层碾压、水稳层和沥青铺设三个环节的测量验收,工程需满足相应工程施工规范和质量要求。<br />5、工程竣工后,乙方按时提出完整的竣工验收技术资料和竣工结算资料,负责清理现场、拆除临时设施,退回占用场地,达到交工验收标准时,通知甲方进行予验,甲方在合同规定期内组织有关单位进行验收,如到期不能组织验收,再发生保管等一切费用,由甲方负责。如乙方超过合同规定期限仍不具备验收条件时,一切费用由乙方负责。<br />6、交工验收中,以施工图纸及说明书、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据,发现不符合质量要求需要返工、改建及修理的工程,属于乙方造成的由乙方负责费用,并应在合同工期内完成,不得遗留未完工程。由于甲方造成的甩项工程应视为符合交工标准,可办理交工验收。<br />7、本工程实行质量回访保修规定。其保修范围,保修期及返修费用等执行国家规定的保修办法。乙方在办理工程交工的同时,向甲方提交“市政工程保修书”和“市政工程质量修理通知书”。实际执行中如发生争议,由市政工程质量监督站负责调解。<br />8、双方要自觉遵守经济合同法以及国家和省市有关规定。<br />9、市政工程承包合同如发生纠纷时,由太原市市政工程经济管理站召集双方调解处理。如调解协商不成时可协议向建筑所在地的合同管理机关申请仲裁,也可直接向亿法院起诉。<br />10、工期要求:工期月年月延。<br />11、材料方面:大包工程材料质量需由甲方核验质量合格后方可施工,材料进入工地乙方自行保管。<br />12、未尽事宜,双方可协商解决。<br />14、补充条款:甲方提供乙方施工人员住宿,施工及生活用水用电。七、对特殊工程,甲、乙双方可以协商制定补充条款,作为本合同的附件(本合同指定的附件与本合同具有同等效力)。<br />八、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,自双方签字盖章起生效,到完成工程建设项目并履行各自责任和义务后自行终止。<br />发包单位: </p><p>法人委托:<br />联 系 人:</p><p>承包单位:<br />法人委托: </p><p>联 系 人:<br />年 月 日</p><p>工程承包合同 篇3<br />发包方(以下简称甲方):</p><p>承包方(以下简称乙方):</p><p>风险提示:发包人的相对义务<br />购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。<br />若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方将_________________工程的园林景观结合本工程实际情况,签订本合同,以资双方共同遵守。<br />一、工程概况<br />1、工程名称:<br />2、工程地点:<br />3、工作内容:<br />二、工期风险提示:关于实际竣工日期的规定<br />当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:<br />工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。<br />1、本工程工期为______天,自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)开始计算工期,非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误,工期顺延。<br />2、工期顺延:<br />(1)未及时签审施工图纸和施工组织计划;<br />(2)设计变更;<br />(3)甲方未能按期提交施工场地;<br />(4)连续4小时遇雨和停水、停电;<br />(5)未按合同规定时间拨付工程款项;<br />(6)其他。<br />三、工程合同价款及支付方式<br />1、经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价____________元;按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;结算工程量以现场实际收方量为准。<br />2、合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款____________元整。<br />3、工程竣工并验收合格后____日内,双方上述方式办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_______%,余结算总额的_______%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。<br />四、设计调整本工程涉及设计调整(更改)工程项目,待调整资料完善并经甲方签审后,工程量据实计算,造价按本合同第三条进行增减。<br />五、保修期风险提示:保修责任的起算<br />工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。<br />发包人未经竣工验收擅自使用工程的’,保修期自转移占有之日起算。<br />1、保修期:从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年,工程部分保修期为________年。<br />2、成活率:植物管护移交时按行规达到_______%的成活率。<br />六、双方的责任<br />(一)甲方责任:<br />1、保证施工场地具备开工条件,保证施工所需用水、用电;<br />2、合同签订后____日内审定乙方的施工组织计划及施工图,并以书面形式通知乙方;<br />3、负责协助办理施工的各项进场手续;<br />4、负责协调现场各施工单位间的关系;<br />5、若施工变更应以书面形式通知乙方;<br />6、按合同规定时间按时付款。<br />(二)乙方责任:<br />1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容,结合有关规范组织施工;<br />2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;<br />3、文明施工,安全生产,确保工程质量,按期完工;<br />4、负责施工中的成品保护;<br />5、工程完工时,配合甲方完成验收。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责<br />承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。<br />发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。<br />七、材料的认定及采购<br />1、乙方应按设计要求对材料自行采购,涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。<br />2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后,乙方方可购买。<br />八、竣工验收:<br />1、甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收,否则视为默认工程合格并进行竣工结算;<br />2、若未能通过竣工验收,双方应确定整改方式及时间,再次验收程序同上。<br />九、合同的变更和解除<br />1、合同经双方签字后生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议,在补充协议签订前,必须将本合同未经事宜清算,结清合同款项,在补充协议生气之日起,本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前,补充协议无效。<br />2、合同签订后且项目定制前,甲方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款_____%支付违约金,并办理解约手续。<br />3、项目定制已进行或定制完工后,甲方提出终止合同,须向乙方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,承担乙方全部损失,订立终止合同协议,解除本合同。风险提示:明确违约责任<br />在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。<br />十、违约责任<br />(一)甲方违约责任:<br />1、甲方未履行合同规定的义务,除顺延竣工期外,还应赔偿乙方因此发生的实际损失;<br />2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施补救或减少损失,同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;<br />3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款,每超____日,按合同总额的_______%向乙方支付逾期违约金。<br />(二)乙方违约责任:乙方未按合同规定完成工程,且无故拖延时间影响工程进度,每延____日,按合同总额的_______向甲方支付违约金。十一、争议解决方式在合同履行中,双方因履行合同发生争议,应协商解决。协商无果,双方约定向施工所在地人民法院起诉。十二、附则<br />1、本合同经双方签字盖章后生效。<br />2、未尽事宜,双方协商解决。<br />3、本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。</p><p>甲方:</p><p>住所:</p><p>代表人:</p><p>联系电话:</p><p>工程所在地:</p><p>________年____月____日</p><p>乙方:</p><p>住所:</p><p>责任人:</p><p>联系电话:</p><p>工程所在地:</p><p>________年____月____日<br /> </p>

本文档为【工程承包合同范文集锦3篇】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 明明白白我的心

暂无简介