工程钢筋工劳务协议标准版

<h1>                                                 </h1><p>工程钢筋工劳务协议 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 版</p><p>甲方：<br />乙方：<br />为共同搞好……工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。<br />一、工程概况<br />1、工程名称：<br />2、工程地点：<br />4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。<br />5、双方商定本工程工期 90 天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自________年____月____日起计。<br />6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。<br />7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。<br />二、甲方工作<br />1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。<br />2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。<br />3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。<br />4、及时履行乙方的其他协助义务。<br />三、乙方工作<br />1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。<br />2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。<br />3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。<br />4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。<br />5、乙方必须无条件服从甲方管理安排<br />四、关于工程款及结算的约定<br />1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。<br />2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%<br />3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。<br />4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；<br />五、关于材料供应的约定<br />1、本工程甲方施工的材料，应为符合 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 要求的合格产品，分别在工程施工之日前____日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。<br />六、关于双方责任的约定<br />1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。<br />2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期________年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。<br />3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。<br />七、关于设计与施工及验收的约定<br />1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。<br />2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列X停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。<br />3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 ，甲方应予以承认。<br />八、奖赏和违约责任<br />1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 1% 加付滞纳金。<br />2、按甲方和乙方协定的施工进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。<br />九、合同份数<br />本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。<br />十、其它<br />本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向 人民法院起诉。<br />甲 方： 乙 方：<br />代表人： 代表人：<br />________年____月____日</p>