首页 合同协议 第三方服务合同 建设工程承包合同

 建设工程承包合同

开通vip
举报

爱问共享资料建设工程承包合同文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1建设工程承包合同h1p  发包方nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp  承包方nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp  上述双方经过友好协商共同达成如下合同条款pp  第一章 合同一般规范pp  第1条 词语涵义建设工程施工合同文本由建设工程...

建设工程承包合同

h1建设工程承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 h1p  发包方nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp  承包方nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp  上述双方经过友好协商共同达成如下合同条款pp  第一章 合同一般规范pp  第1条 词语涵义建设工程施工合同文本由建设工程施工合同条件以下简称合同条件和建设工程施工合同 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 条款以下简称协议条款组成其用词用语除协议条款另有约定外应具有本条所赋予的涵义pp  1发包方简称甲方协议条款约定的具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人pp  2甲方驻工地代表简称甲方代表甲方在协议条款中指定的代表人pp  3承包方简称乙方协议条款约定的具有承包主体资格并被发包方接受的当事人pp  4乙方驻工地代表简称乙方代表乙方在协议条款中指定的代表人pp  5社会监理甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理pp  6总监理工程师工程监理单位委派的监理总负责人pp  7设计单位甲方委托的具备相应资质等级的设计单位pp  8工程造价管理部门国务院有关部门各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门pp  9工程质量监督部门国务院有关部门各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构pp  10工程协议条款约定具体内容的永久工程pp  11合同价款按有关规定或协议条款约定的各种取费 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 计算的用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额pp  12经济支出在施工中已经发生经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款pp  13费用甲方在合同价款之外需要直接支付的开支和乙方应负担的开支pp  14工期协议条款约定的合同工期pp  15开工日期协议条款约定的工程开工日期pp  16竣工日期协议条款约定的工程竣工日期pp  17图纸由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准乙方用以施工的所有图纸包括配套说明和有关资料pp  18施工场地经甲方批准的施工组织设计或施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 中施工现场总平面图规定的场地pp  19书面形式根据合同发生的手写打字复写印刷的各种通知任命委托证书签证备忘录会议纪要函件及经过确认的电报电传等pp  20不可抗力指因战争动乱空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸火灾以及协议条款约定等级以上的风雨雪地震等对工程造成损害的自然灾害pp  21协议条款结合具体工程甲乙协商后签订的书面协议pp  第2条 合同文件及解释顺序本合同的组成和解释顺序如下pp  1协议条款pp  2合同条件pp  3洽商变更等明确双方权利义务的纪要协议pp  4招标承包工程的中标通知书投标书和招标文件pp  5工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸pp  6标准规范和其它有关技术资料技术要求pp  7经双方确认的信函传真电子邮件等将作为本合同的组成部分具有合同的效力pp  当合同文件出现含糊不清或不相一致时在不影响工程进度的情况下由双方协商解决实行社会监理的可先由总监理工程师作出解释双方 意见 文理分科指导河道管理范围浙江建筑工程概算定额教材专家评审意见党员教师互相批评意见 仍不能一致的按第30条约定的办法解决pp  第3条 施工中必须使用协议条款约定的国家标准规范国家没有相应标准规范时可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准规范甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准规范pp  国内没有相应标准规范时乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺经甲方代表批准后执行甲方要求使用国外标准规范的应负责提供中文译本本条所发生购买翻译和制定标准规范的费用均由甲方承担pp  第4条 图纸甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数向乙方提供完整的施工图纸乙方按协议条款要求做好图纸保密工作需要特殊保密的措施费用由甲方承担乙方需要增加图纸份数甲方应代为复制复制费用由乙方承担pp  第二章 双方一般责任pp  第5条 甲方代表甲方任命驻施工现场的代表按照以下要求行使合同约定的权力履行合同约定的职责pp  1甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己部分权力和职责并可在任何时候撤回这种委派委派和撤回均应提前5天通知乙方pp  2甲方代表的指令通知由其本人签字后以书面形式交给乙方代表乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效确有必要时甲方代表可发出口头指令并在48小时内给予书面确认乙方对甲方代表的指令应予执行甲方代表不能及时给予书面确认乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复应视为乙方要求已被确认乙方认为甲方代表指令不合一应在收到指令后24小时内提出书面电告甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定以书面形式通知乙方紧急情况下甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议但甲方代表决定仍继续执行的指令乙方应予执行因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担延误的工期相应顺延pp  3甲方代表按合同约定及时向乙方提供所需指令批准图纸并履行其它约定的义务否则乙方在约定时间后24小时将具体要求需要的理由和迟误的后果通知甲方代表甲方代表收到通知后48小时内不予答复应承担由此造成的经济支出顺延因此延误的工期赔偿乙方有关损失pp  实行社会监理的工程甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定部分或全部行使合同中甲方代表的权力履行甲方代表的职责但无权解除合同中乙方的义务pp  甲方代表和总监理工程师易人甲方应提前7天通知乙方后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺pp  第6条 乙方驻工地代表乙方任命驻工地负责人按以下要求行使合同约定的权利履行合同约定的职责pp  1乙方的要求请求和通知以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效pp  2乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计或施工方案和依据合同发出的指令要求组织施工在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告责任在甲方由甲方承担由此发生的经济支出相应顺延工期责任在乙方由乙方承担费用pp  乙方代表易人应提前7天通知甲方后任继续承担前任应负的责任合同文件约定的义务和其职权内的承诺pp  第7条 甲方工作甲方按协议条款约定的时间和要求一次或分阶段完成以下工作pp  1办理土地征用青苗树木赔偿房屋拆迁清除地面架空和地下障碍等工作使施工现场具备施工条件并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题pp  2将施工所需水电电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点并保证施工期间的需要pp  3开通施工场地与城乡公共道路的通道以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道满足施工运输的需要保证施工期间的畅通pp  4向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料保证数据真实准确pp  5办理施工所需各种证件批件和临时用地占道及铁路专用线的申报批准手续证明乙方自身资质的证件除外pp  6将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方并进行现场交验pp  7组织乙方和设计单位进行图纸会审向乙方进行设计交底pp  8协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物构筑物的保护并承担有关费用pp  甲方不按合同约定完成以上工作造成延误承担由此造成的经济支出赔偿乙方有关损失工期相应顺延pp  第8条 乙方工作乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作pp  1在其设计资格证书允许的范围内按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计经甲方代表批准后使用pp  2向甲方代表提供年季月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告pp  3按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明看守围栏和警卫等如乙方未履行上述义务造成工程财产和人身伤害由乙方承担责任及所发生的费用pp  4按协议条款约定的数量和要求向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施发生的费用由甲方承担pp  5遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定经甲方同意后办理有关手续甲方承担由此发生的费用因乙方责任造成的罚款除外pp  6已竣工程未交付甲方之前乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作保护期间发生损坏乙方自费予以修复要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出在协议条款内约定甲方提前使用后发生损坏的修理费用由甲方承担pp  7按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物构筑物的保护工作pp  8保证施工现场清洁符合有关规定交工前清理现场到达合同文件的要求承担因违反有关规定造成的损失和罚款合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外pp  乙方不履行上述各项义务造成工期延误和工期损失应对甲方的损失给予赔偿pp  第9条 进度计划乙方应在协议条款约定的日期将施工组织设计或施工方案和进度计划提交甲方代表甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见逾期不批复可视为该施工组织设计或施工方案和进度计划已经批准pp  乙方必须按批准的进度计划组织施工接受甲方代表对进度的检查监督工程实际进展与进度计划不符时乙方应按甲方代表的要求提出改进措施报甲方代表批准后执行pp  第10条 延期开工乙方按协议条款约定的开工日期开始施工乙方不能按时开工应在协议条款约定的开工日期5天之前向甲方代表提出延期开工的理由和要求甲方代表在3天内答复乙方甲方代表同意延期要求或3天内不予答复可视为已同意乙方要求工期相应顺延甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求竣工日期不予顺延pp  甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期承担乙方因此造成的经济支出相应顺延工期pp  第11条 暂停施工甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工并在提出要求后48小时内提出处理意见乙方按甲方要求停止施工妥善保护已完工程实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求甲方代表批准后继续施工甲方代表未能在规定时间内提出处理意见或收到乙方复工要求后48小时内未予答复乙方可自行复停工责任在甲方由甲方承担经济支出相应顺延工期停工责任在乙方由乙方承担发生的费用因甲方代表不及时作出答复施工无法进行乙方可认为甲方已部分或部分取消合同由甲方承担违约责任pp  第12条 工期延误对以下造成竣工日期推迟的延误经甲方代表确认工期相应顺延pp  1工程量变化和设计变更pp  2一周内非乙方原因停水停电停气造成停工累计超过8小时pp  3不可抗力pp  4合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况pp  乙方在以上情况发生后5天内就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告甲方代表在收到报告后5天内予以确认答复逾期不予答复乙方即可视为延期要求已被确认pp  非上述原因工程不能按合同工期竣工乙方承担违约责任pp  第13条 工期提前施工中如需提前竣工双方协商一致后签订提前竣工协议合同竣工日期可以提前乙方按此修订进度计划报甲方批准甲方应在5天内给予批准并为赶工提供方便条件提前竣工协议包括以下主要内容pp  1提前的时间pp  2乙方采取的赶工措施pp  3甲方为赶工提供的条件pp  4赶工措施的经济支出和承担pp  5提前竣工收益如果有的分享pp  第三章 质量与验收pp  第14条 检查和返工乙方应认真按照标准规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验为检查检验提供便利条件并按甲方代表及委派人员的要求返工修改承担由自身原因导致返工修改的费用因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出由甲方承担pp  以上检查检验合格后又发现由乙方原引起的质量问题仍由乙方承担责任和发生的费用赔偿甲方的有关损失工期相应顺延pp  以上检查检验不应影响施工正常进行如影响施工正常进行检查检验不合格影响正常施工的费用由乙方承担除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担相应顺延工期pp  第15条 工程质量等级工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准应支付由此增加的经济支出对工期有影响的应给予相应顺延pp  达不到约定条件的部分甲方代表一经发现可要求乙方返工乙方应按甲方代表要求的时间返工直到符合约定条件因乙方原因达不到约定条件由乙方承担返工费用工期不予顺延返工后仍不能达到约定条件乙方承担违约责任因甲方原因达不到约定条件由甲方承担返工的经济支出工期相应顺延pp  双方对工程质量有争议请协议条款约定的质量监督部门仲裁仲裁费用及因此造成的损失由败诉一方承担pp  第16条 隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加通知包括乙方自检记录隐蔽和中间验收的内容验收时间和地点乙方准备验收记录验收合格甲方代表在验收记录上签字后方可进行隐蔽和继续施工验收不合格乙方在限定时间内修改后重新验收pp  工程质量符合规范要求验收24小时后甲方代表不在验收记录签字可视为甲方代表已经批准乙方可进行隐蔽或继续施工pp  第17条 试车设备安装工程具备单机无负荷试车条件乙方组织试车并在试车48小时前通知甲方代表通知包括试车内容时间地点乙方准备试车记录甲方为试车提供必要条件试车通过甲方代表在试车记录上签字pp  设备安装工程具备联动无负荷试车条件甲方组织试车并在试车48小时前通知乙方通知包括试车内容时间地点和对乙方应作准备工作的要求乙方按要求做好准备工作和试车记录试车通过双方在试车记录上签字后方可进行竣工验收pp  由于设计原因试车达不到验收要求甲方负责修改设计乙方按修改后设计重新安装甲方承担修改设计费用拆除及重新安装p

本文档为【建设工程承包合同】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 郭于芝

暂无简介