弱电合同3篇

<h1>弱电 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 3篇_合同范本</h1><p>合同编号：_________<br />甲方：_________<br />联系人：_________<br />乙方：_________<br />联系人：_________<br />甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下：<br />一、工程概况<br />1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统<br />2、工程地址：_________<br />3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。<br />二、甲乙双方的责任和义务<br />1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常 施工 文明施工目标施工进度表下载283施工进度表下载施工现场晴雨表下载施工日志模板免费下载 的必要条件。<br />2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：<br />1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品)<br />2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。<br />3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。<br />4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。<br />5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。<br />三、工程进度安排<br />1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。<br />2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。<br />四、工程验收时间<br />工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。<br />五、合同预算金额<br />本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)<br />六、结算方式<br />工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%一年内付清。<br />乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。<br />七、人力不可抗拒事故<br />如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。<br />八、违约责任<br />甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。<br />乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。<br />九、解决争议的方式<br />本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。<br />十、合同生效及其它<br />1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签盖章即生效。<br />2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。<br />3、本合同执行过程中，签订的补充 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 属合同的组成部分。<br />4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。<br />甲方(签章)：_________   乙方(签章)：_________<br />法定代表或其委托人：_______ 法定代表或其委托人：________<br />签约时间：____年___月___日</p><p>签约地点：_________<br /> </p><p>弱电合同（2）<br />合同编号：_________<br />甲方：_________<br />地址：_________<br />电话：_________<br />联系人：_________<br />传真：_________<br />邮编：_________<br />乙方：_________<br />地址：_________<br />电话：_________<br />联系人：_________<br />传真：_________<br />邮编：_________<br />甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：<br />一、工程概况<br />1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统<br />2、工程地址：_________<br />3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。<br />二、甲乙双方的责任和义务<br />1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。<br />2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：<br />1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品）<br />2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。<br />3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。<br />4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。<br />5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。<br />三、工程进度安排<br />1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。<br />2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。<br />四、工程验收时间<br />工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。<br />五、合同预算金额<br />本合同预算总金额为：（人民币）_________元整（000.00）<br />六、结算方式<br />工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%；余款_________%一年内付清。<br />乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。<br />七、人力不可抗拒事故<br />如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方，并有采取一切必要措施从速完成施工。<br />八、违约责任<br />甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应承担每天千分之五的违约金。<br />乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。<br />九、解决争议的方式<br />本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。<br />十一、合同生效及其它<br />1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签盖章即生效。<br />2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。<br />3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。<br />4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。<br />甲方(签章)：_________   乙方(签章)：_________<br />法定代表或其委托人：_______ 法定代表或其委托人：________<br />签约时间：____年___月___日</p><p>签约地点：_________</p><p>弱电合同（3）<br />甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同<br />一、施工责任<br />1、工程队独立自主，完成分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。<br />2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。<br />4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。<br />5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。<br />1.甲方责任：<br />提供布线所需pvc管材、桥架及电缆等；<br />提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、《穿线要求》及《空白穿线 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 》；<br />对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同；<br />2.乙方责任：<br />自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。<br />严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改要通知甲方负责人。<br />乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。<br />乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。<br />二、付款方式<br />1、工程完成50%以上支付工程款50%，付7，500元<br />2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的45%，付6，750元<br />4、系统正常运行三个月支付工程款的5%，付750元<br />三、设计<br />1、甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.<br />2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.<br />四、工期<br />从年月日起至年月日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费100元/天<br />五、施工安全<br />在施工过程中乙方应严格遵守安全规章 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。<br />六、工地现场管理<br />1、现场禁止使用明火。<br />2、现场禁止吸烟。<br />七、维修<br />1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。<br />2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必须在24小时内赶到并维修。<br />八、合同争议<br />1、出现争议甲乙双方先协商。<br />2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。<br />九、施工安装要求<br />1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。<br />2、弱电线路按国际通行方式综合布线eia/tai568b标准施工。<br />4、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。所有线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。<br />5、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有30%的空间预留。<br />5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范gbt/t50312-XX进行施工。<br />6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。<br />8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备(如网络设备、电脑设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作(包括所购的材料、设备等协助搬运至现场)。<br />11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。<br />12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。<br />甲方：    乙方：<br />签章：    签章：<br />签约日期：   签约日期：<br /> </p>