有关水电站施工合同新

<h1>&nbsh1;</p> <p>有关水电站施工合同</p> <p> </p> <p>水电站施工合同范文篇一<br>甲方(发包单位)：<br>乙方(承包单位)：<br>甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一致同意订立如下合同条款，望双方共同执行。<br>一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2km引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。<br>二、承包方式：<br>1、包工包料;<br>2、包工不包料。<br>三、甲方要求乙方进场及竣工时间：年月月工，雨天顺延。<br>四、乙方在施工过程中，应按甲方提供的图纸或甲方工程技术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐蔽工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应注意安全，不得违章操作。<br>五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。<br>六、付款办法：<br>1、总工程价款(金额大写元整;<br>2、施工期间至验收前，每个月底甲方根据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清;<br>3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。<br>七、乙方工程不得转包或分包，若发现则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。<br>八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。<br>九、补充协议：<br>甲方： (公章)  法人代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf ：<br>乙方： (公章) 法人代表：<br>    年 月  日</p> <p><br>水电站施工合同范文篇二<br>(甲方)： (以下简称甲方)  (乙方)： (以下简称乙方)<br>根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际情况，经双方协商，达成以下合同条款。<br>一、工程概况<br>1、工程名称：上营变电站引水工程。<br>2、工程地点：上营村。<br>3、工程主要内容：1500米dn40给水管道安装。<br>4、承包方式：包工包料。<br>二、工程期限<br>工程期限8天，预定20xx年4月2日至20xx年4月10日止。<br>三、工程承包价及其它<br>总承包价80000元，工程竣工验收合格后付清工程款项。<br>四、合同双方责任<br>(一)甲方责任<br>1、提供乙方规划、 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 、施工所需的相关要求及数据;<br>2、监督工期及工程质量、施工进度，配合乙方做好与工程相关的协调工作。<br>(二)乙方责任<br>1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。<br>2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。<br>3、施工过程中，每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。<br>五、工程质量要求<br>1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。<br>2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。<br>3、主要材料进场前必须提供样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。<br>六、付款方式<br>工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。</p> <p>乙方开户名称：<br>开户行：<br>账号：<br>七、工期延误<br>若甲方原因则工期顺延，若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。<br>八、工程保修期<br>工程保修期为工程验收后一年。<br>九、安全施工要求<br>施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和保护周围居民的正常生活，并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。<br>十、不可抗拒的自然灾害认定标准<br>不可抗拒的自然灾害发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。<br>十一、违约责任<br>本合同经双方签字生效后，双方都必须严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按合同法规定标准进行赔偿。<br>若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。<br>双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。<br>十二、合同份数<br>本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份，<br>十三、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。<br>甲方：  乙方：<br>法人代表：  法人代表：<br>委托代表：  委托代表：<br>  年 月 日</p> <p><br>水电站施工合同范文篇三<br>发包人：<br>承包人：<br>依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。<br>一、工程概况<br>工程名称：xx市xx级水电站技改工程<br>工程地点：xx市xx镇 村<br>工程内容：水电站厂房技术改造土建工程<br>二、工程承包范围<br>厂房钢筋混凝土屋面拆除，水轮发电机组拆除，厂房下部混凝土局部拆除，厂房下部结构尾水室、蜗室、水轮机层、发电站层钢筋混凝土浇筑及其相应的临时工程。<br>三、合同工期<br>开工日期：二oxx年十二月三日<br>第一台机组混凝土结构定于二oxx年一月三十日浇筑结束;第二台机组混凝土结构定于二oxx年二月二十三日动工，二oxx年四月二十三日浇筑完工。二oxx年五月二十日提交第二台水轮发电机组安装工程面。<br>合同工期总日历天数为159天。<br>四、质量标准：合格，争创优良<br>五、合同价款：贰拾点陆万元(主体工程预算价)。<br>六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同(gf-1999-0201)中《通用条款》相关规定。<br>七、本合同《专用条款》<br>1、执行水利、水电行业现行的设计、施工及验收规范、规程标准。<br>2、执行省、市建筑法规的相关规定。<br>八、发包人工作<br>1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。<br>2、动工前提供施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。<br>3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。<br>4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。<br>九、承包人工作<br>1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月提供建设 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 报表。<br>2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。<br>3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。<br>十、材料<br>所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。<br>十一、质量和验收<br>1、中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必须作隐蔽工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。<br>十二、安全施工<br>承包人按水利水电工程安全施工规程施工，安全事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和所发生的费用。<br>十三、合同价款及支付<br>1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。<br>2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。<br>3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。<br>十四、工程预付款<br>合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。<br>十五、进度工程款支付<br>每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。<br>十六、完工结算<br>完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。<br>十七、质量保修金<br>完工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期壹年。保修期满后半月内结算保修金。<br>十八、违约、索赔、争议<br>按《建筑工程合同》的《通用条款》相关规定执行。<br>十九、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。<br>二十、未尽事宜，双方另行协商。<br>二十一、本合同一式4份，双方各执2份。<br>发包人：承包人：<br>住所：<br>代表：<br>电话：<br>签订日期：<br><br>有关劳务施工合同新<br>发包方（简称甲方）：______________________________<br>承包方（简称乙方）：______________________________<br>1、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰《资质证书》的企业法人。<br>2、装饰施工地点：____区（县）______路______弄（村）______号____楼______室。<br>3、住房结构：__________房型________房______厅______套，施工面积______平方米。<br>4、装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。<br>5、承包方式：__________（包工包料、清包工、部分承包）。<br>6、总价款：￥________元，大写（人民币）：__________其中：<br>材料费：____________，人工费：____________<br>管理费：____________，设计费：____________<br>垃圾清运费：____________，税金（3.41％）：________其他费用：____________<br>经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。<br>7、工期：自______年______月______日开工，至______年______月______日竣工，工期______天。<br>二、关于材料供应的约定：<br>1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方提供材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。<br>2、乙方提供的材料：详见附件三《主材料报价单》。<br>3、乙方对甲方采购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。<br>4、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。<br>?本文由第 一·范 文 网整理，版权归原作者、原出处所有。』<br>三、关于工程质量及验收的约定：<br>1、本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。<br>2、本工程由______方设计 施工方案 围墙砌筑施工方案免费下载道路清表施工方案下载双排脚手架施工方案脚手架专项施工方案专项施工方案脚手架 。<br>3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。<br>4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。<br>5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订《工程项目变更单》（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。<br>6、工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。<br>7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件《工程质量验收单》）。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。<br>四、有关安全生产和防火约定：<br>甲方提供的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 ，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。<br>五、关于工程价款及结算的约定：<br>1、工程款付款方式列下表：<br>付款时间<br>付款百分比<br>金额<br>对预算设计认可<br>签订合同之日<br>1000元，第二次付款时扣除<br>合同签订后<br>开工前二至五天<br>65％<br>元<br>施工过程中<br>工期进度过半<br>30％<br>元<br>竣工验收<br>当天<br>5％<br>元<br>增加工程项目<br>签订项目变更表<br>100％<br>元<br>注：装饰工程有形市场另有规定的，亦可按市场规定办理。<br>2、工程结算：详见附件六《工程结算单》。<br>3、工程保修期壹年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。<br>4、双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。<br>六、其它事项<br>七、违约责任：<br>1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方____元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____％支付违约金。<br>2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______％向甲方支付违约金。<br>3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。<br>4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。<br>八、纠纷处理方式：<br>1、因工程质量双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海市建筑装饰协会家庭装饰委员会商请调解，也可向所在区、县建设行政主管部门或消费者协会投拆。2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向―――市仲裁委员会申请仲裁―――人民法院提起诉讼。（将不选定的解决方式划出）<br>九、合同的变更和解除：<br>1、合同经双方签字（在有形市场签订的合同须经市场管理部门盖章见证）生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款______％支付违约金，并办理终止合同手续。</p> <p>2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。<br>十、其它约定：<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>十一、本合同一式_____份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。<br>甲方（签章）：      乙方（签章）：                                                                 &</p>