拖欠工程款起诉状范本

<h1>                                                 </h1><p>拖欠工程款起诉状范本</p><p><br />拖欠工程款起诉状范本来源：华律网整理发 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 时间：2013年01月06日浏览：32278次拖欠工程款起诉状范本<br />起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司<br />企业性质：集体<br />经营范围：工业与民用建筑.<br />流动资金：169.5万元<br />何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准<br />地址：______县______乡______电话：______________________<br />开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________<br />法定代表人姓名：_________职务：_________<br />相关法律知识拖欠工程款怎么办<br />拖欠工程款起诉<br />恶意拖欠工程款<br />拖欠工程款案例<br />拖欠工程款的诉讼时效<br />被告单位(全称)：______市职工教育 培训 焊锡培训资料ppt免费下载焊接培训教程 ppt 下载特设培训下载班长管理培训下载培训时间表下载 中心<br />地址：________市_______-______路________号<br />事由：建筑安装工程承包 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 拖欠工程款纠纷<br />事实和理由：<br />______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达一百七十七天之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的70余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达8059.73元。甲方虽然承担了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承担赔偿损失的责任。<br />两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的 施工合同 综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同 书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。<br />工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。<br />从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。<br />为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。<br />综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。<br />诉讼请求：<br />责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：<br />(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;<br />(二)结算零建工程款：174551.87元减去甲方垫付的材料款66913.30元，应付给乙方工程款10768.57元;<br />(三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88ig;______年______月至______月设备闲置费57979.30元<br />以上三项合计，共242006.83元。<br />此致<br />______市______区人民法院<br />起诉单位：______县建筑工程总公司<br />__________公司(盖章)<br />_________年_________月________日<br />附：1.本状副本1份;<br />2.书证28件。<br /><br /><br /> </p>