劳务承包合同版热门协议书

<h1>                                                 </h1><p>劳务承包合同版热门协议书</p><p>第一条：工程概况及承包工作内容<br />1.1工程名称：高XX<br />1、<br />2、6楼、2人防工程。<br />1.2分包工作内容：主体结构图纸内的全部工程量，包括外架搭拆、所有安全防护、前期钢筋除锈、模板拆除、现场清理等工作内容，(人防工程包括挖土清槽，打钎、回填土、)<br />第二条：承包方式 劳务分包、建筑平方米包干，包辅材，小型工具，小型机械， 临时用电用水，施工放线等。<br />第三条合同价款： 承包价格每平米建筑面积所有包干单价 元，(人防单价 )，面积以实际发生工作内容，面积按定额规定计算。此价格为最终平方米包干价结算，不再调整。<br />第四条：付款方式 进场<br />第一个月不结算、<br />第二个月底开始支付已完工程量的 、工程交工验收合格后支付到总工程量的 、当年停工后支付到已完工程量的 、春节前支付到工程量的 、留________年保修金。<br />第五条：安全施工，及安全事故责任<br />5.1发包人、承包人必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 组织施工。<br />5.2承包方在工程施工期间必须做好安全工作，搞好进场人员安全教育，做好现场各项安全措施，确保安全施工，出现安全事故，承包方自己负责。<br />5.3为了加强安全管理，提高工人安全意识，发包方与承包方签订安全管理协议和各项安全处罚措施条例。<br />第六条：工程质量，验收与保修<br />6.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。<br />6.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准，施工验收规范和施工图组织施工，在施工中各分项工程必须在自检合格的基础上报验。<br />6.3承包方必须编制各项专项施工 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ，经项目部审批后方可施工。<br />6.4为了加强工程质量管理，提高工人质量意识，发包方与承包方签订各项工程质量处罚措施条例。<br />6.5工程验收以国家颁发的施工验收规范 ，质量检验准及施工图为依据。<br />6.6 在施工过程中发生的质量问题，一切责任由承包人承担 。<br />6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收，并做好验收前的准备工作，如发现施工质量问题立即整改返修并承担一切经济责任。<br />第七条：工期要求<br />7.1施工工期;合同内主体结构________年____月____日前全部封顶、延误工期按每天0元罚款。<br />7.2必须严格执行双方约定工期，承包方根据工期要求组织素质高的施工人员进场，编制施工进度 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ，严格按进度计划施工。<br />第八条：文明施工<br />8.1发包人，承包人应严格执行建设部颁发的施工现场管理暂行规定，加强科学管理，坚持文明施工，保持现场整洁，做到工完料清，材料码放整齐。<br />8.2对宿舍区标准，双方约定如下：食堂，宿舍要保持卫生，宿舍不准自开小灶，不准赌博，(生活区宿舍照明安装电表收电费)，用电不得私拉乱接，如需接电，必须报项目部许可，经专业电工安装，工地不得私开小买部。<br />第九条：材料机具供应<br />9.1本工程由发包人提供的机械设备为：龙门架、升降电梯、搅拌机，二级以上电箱，电线。<br />9.2承包人自备的机具为：小型机械、小型工具、二级电箱以下的电缆线，电箱等<br />9.3所有防护用品，防护用具：如安全帽，安全带，手套等由承包方承担。<br />9.4由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的材料和机械设备，由发包人供应到现场(400米内)、<br />9.5承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人共同清点，办理手续，承包人负责保管，因承包人保管不善丢失的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格赔偿，并从劳务费中直接扣除。承包人指定 负责签字验收，发包人指定 负责签字。<br />9.6本工程材料，材料的使用实行限额领料制度。严禁浪费材料，发现材料浪费，双倍价格赔偿，(正常损耗除外)，承包人按计划提料，租赁材料在现场超过3天不用以及超过约定工期的租赁费由承包人承担 。<br />第十条：发包人的权利及义务<br />10.1负责提供场地，道路，水电(每栋楼水一个接口，电一个二级箱)等大型机械。<br />10.2负责提供施工图纸(一栋楼一套)，提供必要的技术资料 。<br />10.3负责组织施工检查，验收，监督承包人的工程进度，工程质量，安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。<br />10.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。<br />10.5负责施工图纸会审，编制施工组织设计及总的工期控制计划，审查承包人编制的详细施工进度计划和专项方案。<br />10.6负责对承包人在安全，质量，工期，现场文明施工等方面的监督，发现有违反约定规定，发包人提出整改意见，督促承包人进行整改，承包人承担造成的损失。<br />10.7负责组织工程验收工作。<br />第十一条：承包人的权利和义务 1<br />1.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证工人的政治素质，身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过55周岁。 1<br />1.2承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名，性别，年龄，工种，特殊工种证件及身份证复印件)。 1<br />1.3在施工生产过程中，承包人必须保证作业人员相对稳定，不能随意变更备案人员，服从发包人的统一安排。 1<br />1.4承包人必须按施工图纸，变更洽商进行施工。在施工中应注意成品保护、爱护使用发包人提供的机械设备及其机具。 1<br />1.5承包人必须服从建委，安全站，质检站，监理，项目部等单位检查。积极做好各项准备工作。 1<br />1.6承包人应对作业工人进行安全生产，食品卫生，交通安全等方面教育，自觉遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。 1<br />1.7承包人负责所有作业人员的三险。 1<br />1.8承包人必须向发包人提供劳务公司企业法人营业执照，国家组织机构代码证，项目经理证，技术员，安全员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件，特殊工种操作证。<br />第十二条：承包人违约责任 1<br />2.1因承包人原因、造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人有权终止合同，并要求承包人在____日内退出施工现场，承包人必须无条件退出施工现场。发包人按其完成工程量75﹪办理结算，余款作为发包人二次选择承包队伍的经费和因此造成的损失。 1<br />2.2承包人未按发包人规定要求进场的施工人员，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 承包人，直至终止合同。 1<br />2.3因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。<br />第十三条：合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成向有关部门申请调解，当事人不愿意和解，调解不成的可向当地人民法院起诉。<br />第十四条：合同生效与终止 本合同经双 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 定代表人或委托代理人签字盖章后生效。 本合同在完成分包工作内容，保修期满，结清工程结算尾款后即宣告终止。<br />第十五条：本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 劳务承包合同范本 签订合同双方： 建设单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 为明确甲、乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时、按质、按建筑工程项目完成任务，经甲、乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。<br />第一条：总则<br />一、 工程名称：昭通XX酒店建设工程 昭通XX酒店劳务分包。<br />二、工程地点：____区海楼路下段水文站旁。<br />三、工程范围：模板安装、拆除，泥工(砌筑墙体、抹灰)，钢筋加工安装。<br />四、工程造价：模板安装每平方米5<br />3.00元(所需支撑材料由甲方提供)，泥工每平米7<br />5.00元，钢筋加工安装每平米3<br />2.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价160.00元平方米。合计工程总价XXX.00元对该工程劳务包干。工程管理人员由甲方按月支付工资，乙方只负责完成该工程主体结构劳务施工。所有建筑所需材料由甲方自行采购。<br />第二条：工程期限 本合同全部工程自________年____月____日开工至________年____月____日竣工(施工工期可根据施工现场情况及施工工艺调整 )。在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：<br />一、 因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者;<br />二、因甲方提出更变计划或更变施工图而不能继续施工者;<br />第三条：物资供应<br />一、 本合同全部所需材料按下列供应方式办理：<br />1、所用材料由加方自行采购。<br />2、所采购材料必须按照国家有关标准、规范验收合格，方可使用。<br />二、工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应的甲方负担。<br />三、凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时，必须验证。如无证明，须经试验合格方准使用，其试验费应由负责供应甲方负担。<br />第四条：工程款结算<br />一、 本合同全部工程造价的结算方式，按下列规定办理：<br />1、模板安装每平方米5<br />3.00元(所需支撑材料由甲方提供)，泥工每平米7<br />5.00元，钢筋加工安装每平米3<br />2.00元(所有焊接材料、机械由甲方提供)预算造价，建筑面积21600平方米，合计单价160.00元平方米。合计工程总价XXX.00元包干。<br />二、本合同自签订生效之日后，甲方应每完成三层主体拨付一次劳务费，拨付比例为完成建筑面积的75%。<br />第五条：施工与设计变更<br />一、甲方管理人员及时有效的组织乙方劳务人员严格按照百年大计、质量<br />第一的方针。要求全部工序达到合格标准。<br />二、在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列情况造成乙方窝工，返工和材料，构件的积压倒运，劳动力、机械调迁等损失，应由甲方负担。<br />1、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方应及时通知甲方，由甲方与原设计单位商定提出修改或更变设计文件，经甲乙双方办理有关手续后方准继续施工;<br />2、施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更未批准前，任何一方不得强行施工;<br />3、在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到安全部位。<br />4、所需材料的垂直运输机械由甲方负责，不得影响乙方施工。<br />三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，材料倒运等损失。均由乙方自行负担。<br />第六条：竣工验收、结算与保修<br />一、乙方在单项工程竣工1____日内，应将验收日期通知甲方，届时验收，甲方无理推迟验收，期间所发生的各项损失，应由甲方负担。<br />二、工程验收合格，从验收之日起10 天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。<br />三、在进行竣工工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，乙方在规定期限内完成，完成后经验收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方承担。<br />四、竣工工程验收以后，乙方对施工的泥工(抹灰)工程质量保修________年。<br />第七条：奖励、惩罚<br />第八条：工程负责人和工伤事故<br />一、甲方派黄XX同志为驻现场负责人、乙方派刘XX同志为现场施工负责人。<br />二、甲方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善，造成的其他损失，均由乙方负责，并不得因此影响工程进度。<br />第九条：本合同自双方签订之日生效。在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本合同一式 四 份，其中正本两份、副本两份，甲乙双方各执两份。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日 简易劳务承包合同范本 甲方： 乙方：<br />一、 工程概况：<br />1、 工程名称：安徽XX公司办公室装饰<br />2、工程内容：<br />二、 承包范围及方式：<br />1、 承包方式：包工包料。<br />2、 合同总价：<br />三、 付款方式：<br />1、 墙面、天棚及地面结束后付00.00元;<br />2、 工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。<br />四、 竣工结算：<br />1、 固定单价合同。<br />2、 结算公式：中标价调增调减。<br />3、 超出部分按市场基价(110%)公式进行计算。 未尽事宜，双方洽商解决，本合同解释权属甲方。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日 ________年____月____日<br />返</p>