劳务分包合同

劳务分包合同甲方以下简称甲方乙方以下简称乙方经甲方与乙方充分协商双方就水电 工程 路基工程安全技术交底工程项目施工成本控制工程量增项单年度零星工程技术标正投影法基本原理 劳务分包事宜达成一致意见并订立本分包工程 施工合同 综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同 以资双方共同遵守1工程概况本工程位于湖南省株洲市水电工程施工范围主合同范围内施工图标段14栋正负零以上全部给排水电气安装工程量塔楼排水至室外排水井塔楼电缆至负一楼配电间不含本标段的临时水电安装及维护11分包工程名称龙泉安置小区14栋水电安装工程12工程地点2分包合同文件21分包合同的构成和解释顺序本分包合同由以下文件构成且互为说明但在出现含糊或歧义时应按以下先后次序解释甲方有权对这样的含糊或歧义向乙方发布指示加以解释和校正且此类指示具有优先解释效力a分包合同合同附件及工程劳务分包招标文件及其补充条款b发包方与业主签定的工程施工合同价格内容除外c工程图纸工程往来信函工程洽商变更等构成分包合同一部分的任何其它文件22乙方在收到包括工程图纸技术规范工程量清单及设计修改通知等任何性质的分包合同文件时应仔细研读如有任何错误遗漏矛盾或模糊应立即通知甲方以便甲方能在相关分包合同或其中的任何部分付诸实施前依总包合同进行相应的更正报批或确认一旦相关分包合同中的任何部分付诸实施乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担23乙方不得向任何第三方转让泄露工程图纸规范及其它构成分包合同的任何性质的或与分包合同相关的资料和信息除非与分包工程相关的物料采购加工合同外未经甲方 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 面许可乙方不得缔结任何与本分包合同相关的第三方合同3分包工程范围结算方式及分包合同价款31分包工程范围a有关本分包工程图纸工程量清单中所列内容及分包合同文件中规定的乙方的责任义务均为本分包工程范围b甲方驻工地代表以书面指令形式要求乙方完成的零星工程c本工程规范及图纸所述工程包括与系统有关的所有打洞剔槽制作安装验收测试调校试运转等工作所需的一切劳务及辅助物料甲乙双方于本工程的物料划分列于本合同第111条32结算方式a按建筑面积元M2包干乙方开具劳务专用发票给甲方包括为完成分部分项工程成品所需的人工费材料费机械费现场经费管理费利润意外伤害保险员工的养老住房医疗保险失业保险等所有除甲方承担费用之外的所有费用具体包括但不限于包括乙方施工人员的进出场费生活费含生活住宿用品及餐具人工费含乙方人员的工资工资附加费及个人所得税场内材料装卸搬运费除甲供材料外的所有材料费甲供材料见清单所有施工机械费施工及生活水电费垃圾场内清理费施工区自行搭建的值班仓库加工等临建费和现场临建费乙方自带施工机具交通运输工具的租赁费冬雨季施工费用施工措施所发生的人工费及施工不可预见费与总包商和其他分包商的配合费抢工费措施费水平及垂直运输费场地清理费工具加工费成品保护费管理费各种办证费工人意外伤害等所有保险费节假日补助费服装费误餐费医疗费CI覆盖费差旅费利润风险费劳务管理费劳务人员的养老统筹等合同范围和合同内容所规定的与该分包工程有关的所有费用以及当地政府机关街道等规定应缴纳的或应摊派一切相关费用上述虽未提到但常规施工需要发生的一切费用是本合同的结算依据结算时不得调整单价工程量按实际完成的实物量计算b所有任何诸如物料损耗脚手架搭拆超高增加等之类的因素已包括在相应的单价中不再做任何调整增加c由于乙方自身原因造成的返工及因此而增加的人工材料机械费用由乙方负责d由于建设方设计图纸变更甲方作业指示有误等原因而增加的工作量应在项目部制定的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 签证单上明确说明原因部位增加数量和时间等并根据现场签证 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 由相关人员签字确认且不违反本合同其他规定方能纳入结算e结算遵照甲方《分包结算程序》进行34以下工作由乙方负责相关费用包括在承包合同各项单价金额内不另计取a安装过程中及安装后为所有开孔洞凹槽等作灌浆及填缝b为非混凝土工程作好一切所需的开孔洞槽等 c提供及安装一切牢固用之铁钉螺栓螺帽螺钉螺塞d安装承载支撑及其他牢固支撑包括安装在混凝土工程中需加插及预埋之金属锚固嵌入物支架等连接物e系统所有外露管道线槽设备配件之显示标志及标识工作以满足验收要求f提供一切用于执行工作时所需的工具及仪器等g须在预埋的机电管道的相应墙体及楼板表面做红色油漆标识以便成品保护h为所有安装工程在混泥土结构上预留孔洞管槽等35水电临时设施及其它供应乙方应在分包合同工期内包括按规定予以延长的工期至整体竣工移交为止自费为分包范围内工程供应所有必要的水电照明临时设施环境职业健康安全和监督乙方应采取必要的措施保持水源干净卫生和电源安全等36工程价款的调整本工程采用包干总价出现窝工签证和工程范围变更的调整总价超过包干总价的3以上才能进行调整变更的计算依据是根据本合同施工图范围变更按当地定额计算正负3以内含3的不对包干总价进行调整超出正负3对超出比例扣除3后的价款进行调整窝工因甲方原因造成乙方停窝工乙方有责任尽可能减少窝工人员甲方按下列原则补偿乙方按月计从当月1日至月

底停窝工连续一个星期7天以内的不补偿停窝工连续一个星期7天以上的超过天数按每人每天40元补偿乙方必须每天报窝工人员名单经现场专业工程师甲方技术负责人及甲方项目经理签字确认否则视同乙方放弃补偿要求如甲方能从业主或总承包得到工期补偿甲方可给予乙方相应的工期顺延如甲方无法得到工期补偿乙方也无权要求此类的工期补偿乙方应免费采取一切措施予以抢工37签证索赔事件发生后分包方应按分包工程签证索赔单JWA-SW-YJ-22的格式在14天内将签证索赔资料报送项目相关部门和人员项目部在收到分包方报送的资料后28天内签字确认项目相关人员在超过28天后签字确认的追究相关人员责任所有签证索赔资料无报送时间和签字时间以及按合同约定的应该签字人员没有签字的签证索赔单均为无效签证索赔单项目部应按下列程序办理签证索赔单38设计变更及现场签证办理的程序分包方按公司规定的格式填写分包工程签证索赔单报送项目商务合约部---项目各专业技术主管签字---项目生产经理或技术负责人复核会签---项目商务经办人计算签证索赔费用---项目商务经理或商务负责人全面审核签字---项目经理审批签字---分包签证索赔争议在1000元以下由项目经理审批按归属报公司分公司商务合约部备案分包签证索赔争议在1000元以上按归属报公司分公司总经济师或主管副职审批后由商务合约部备案4甲方责任41甲方对业主或总包负责对工程的质量技术进度环境职业健康安全文明施工及成本进行全面控制甲方对工程的实施进行统一管理并负责与业主总承包商设计方及监理等外界各方的联络及总体协调工作42甲方牵头对现场进行统一规划布置提供施工临时用水用电接驳点为乙方提供基准轴线及高程控制点43甲方随时检查工程进度质量环境职业健康安全及文明施工对工程施工进行全过程控制组织生产例会协调安排整个工程生产组织对工程的施工验收和本工程技术资料的收集汇总组织安排工程移交后的维修保养工作在乙方进场一周内对乙方进行书面的环境及职业健康安全教育技术及现场文明施工教育和成品保护教育44甲方按分包合同规定审核工程量及支付工程进度款以及洽商签证及办理结算45甲方向乙方提供2套施工图纸乙方要求额外图纸时需向甲方提出申请由甲方安排复印费用由乙方承担46甲方按进度要求提供合同文件规定的有关工程物料47甲方的施工代表为施工代表委托负责日常施工的管理协调委托负责经济类的一切事务并唯一具有现场签认用工办理洽商变更手续的最终确认权但任何签认用工洽商变更均须符合本分包合同其他规定否则甲方仍有权不予认可甲方人事如有变动应提前七天书面通知乙方5乙方责任51乙方必须遵守国家及当地政府的任何法律法规条例等及其发布的一切与工程实施有关的通知乙方必须遵守业主总承包商或甲方有关工程的各项管理规章制度乙方应向甲方申请查阅该类规章制度并被认为对甲方的各种规章制度已充分理解且乙方不得以不了解甲方的规章制度为由拒绝执行甲方的有关指令若乙方违反业主总承包商及甲方的规章制度甲方将根据有关条款对乙方进行处罚52甲方提供的工程物料设施临时工程从移交之日起由乙方自费负责保护维修保养并由甲方协调使用乙方应周全考虑根据分包工程的具体情况及甲方提供的任何上述物品一旦不能满足工程的实际需要而应采取相应措施的费用和开支并应自费按照甲方的要求实施一旦上述物料移交给乙方乙方应负责物料的保管储藏坚持厉行节约严格管理限额领料的原则并承担因管理不善操作不当等原因造成施工中的物料损耗增加的费用和保管不善造成物料损失破坏或丢失的费用与索赔甲方提供物料由乙方免费负责工地现场的卸车及搬运现场有多家劳务队施工时甲方提供给谁的物料由谁负责工地现场的卸车及搬运有多家劳务队公用的物料时由甲方根据供应物料的量轮流指定工地现场的卸车及搬运的劳务队乙方务必服从指派但甲方应尽可能公平指派53乙方应按照分包合同的各项规定以应有的精心和努力履行并完成在工程图纸中示出的和分包合同中说明的工作内容并使用其中已作规定的物料质量工艺标准54乙方应保障甲方在分包合同规定的分包工程的实施和完成以及修补其任何缺陷过程中免于承受与下述事项有关的任何损失责任费用索赔和诉讼a乙方任何人员的伤亡b乙方任何财产的损失或损害c乙方自行采购材料或使用劳务所涉及的诉讼55乙方应按照现场总平面图及管理的要求统筹考虑物料的堆积和码放及时清理现场内道路上的障碍物和垃圾随时保持现场消防通道的畅通乙方应在每天作业终了后进行现场的清扫及整理并将施工垃圾堆放在甲方指定的地点否则甲方将委托他人清理费用从乙方的工程结算中扣除56工程的照管乙方在施工中必须注意保护自己的业主的总承包商的甲方和其他分包方的半成品工程物料和永久工程并承担乙方或其雇员对业主总承包商甲方和其他分包方的半成品工程物料及永久工程的损害责任和修复义务若因乙方照管不善造成物料丢失乙方应负责全额赔偿履约罚款累计不超过分包结算金额的2057工程技术资料及经济资料乙方须协助甲方

整理工程技术资料及经济资料在分包工程实施过程中如果乙方遇到了任何不利的外界障碍或外部条件或任何其他情况而由此按总包合同可能进行索赔时则乙方应尽其最大可能向甲方提供所有为使甲方能就总包合同方面的利益进行索赔所要求的资料和帮助如乙方没有尽自己最大努力提供资料和帮助甲方有权拒绝此项索赔对乙方的任何补偿乙方须提醒并协助甲方编制材料供应采购计划58工程保修乙方在工程完成竣工验收或交付业主使用六个月后其保修再甲方统一组织实施工程保修但不能因此而免除乙方的责任甲方有权指定乙方中任何一位雇员留下参与维修保养工作其工资由甲方按按每人每月3000元人民币的支付标准支付乙方须采取补差等一切办法保证其留下59为其他分包方提供方便只要甲方提出要求为了完成总包工程的目的乙方应为甲方所雇佣的任何其他分包方及其工人以及任何正式合法机构提供一切合理的方便包括不限于以下工作a其负责维修保养的任何道路或通道提供给其他分包方或业主或总承包商或任何此类机构使用b允许上述各方免费使用由乙方提供的临时工程和在现场的设备设施和脚手架等510治安管理乙方在履行合同期间不得发生危害国家安全案件重大治安灾害事件刑事治安事件建立治保民调小组杜绝发生停工停产及围攻办公机构的情况发生不得发生参加练习ldquo法轮功rdquo等邪教组织的情况务工人员需具备ldquo四证rdquo上岗ldquo两劳rdquo回归人员须报甲方保卫部门备案511文物保护在工程现场挖掘和发现的所有化石钱币有价值的物品或文物以及具有地质和考古价值的其它遗迹或物品都应被视为国家财产乙方须采取合理的预防保护措施防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何此类物品并且一旦发现上述物品应在移动之前立即将此类发现通知甲方并执行甲方关于处理上述物品的指令如果由于此类指令导致乙方产生额外的费用和或工程进度延误则甲方在征得业主及总承包商同意并与乙方洽谈之后给予乙方适当的工期延长及补偿相关费用5．12乙方必须为其雇用的人员购买意外伤害保险乙方有关人员进场后二周内应提供相关投保单据否则甲方有权代为投保其费用从乙方进度款中扣除6工期进度61本分包工程按总包合同规定工期978天开工日期为2017年4月1日如甲方认为由乙方承担的工程或其中任何区段在任何时候施工进度太慢不能满足总包合同竣工期限的要求则甲方有权调整进度计划并通知乙方要求其采取必要赶工措施乙方应在甲方同意之下采取必要的步骤加快工程进度以使其符合竣工期限要求乙方无权取得因采取此类步骤和措施所产生的额外费用因乙方自身原因工期不能满足要求经甲方两次书面催促仍不能满足甲方要求的甲方有权将乙方分包范围内任何子项剥出另行分包给其他劳务队直至终止本分包合同甲方无需向乙方支付任何补偿63竣工移交日期工程完工并通过分包合同规定的全部竣工检验且甲方在获得业主就此颁发的竣工移交证书以二者较迟的一个日期为准7工程质量71本分包工程质量应达到设计图纸及技术规范的要求和国家施工验收规范标准如果甲方对本分包工程有特殊的质量要求乙方也必须达到此要求如果图纸和业主监理的要求与技术规范和国家施工验收规范标准之间有任何不一致或差异的地方乙方应按照质量标准中要求较高者进行施工由此引起的费用被认为乙方已在其投标综合单价中作了合理的考虑72本分包工程质量双方约定为工程质量标准安全文明施工达到合格标准要求73本分包工程应严格实行ldquo三检制rdquo分包工程实施过程中乙方内部及乙方与其他分包方交叉施工时上道工序要为下道工序创造良好的施工条件注重现场的文明施工及成品保护下道工序要注意保护上道工序生产品半成品和成品在甲方和业主未验收之前的保护完全是乙方的责任任何交叉作业中因管理不善或出于恶意行为而导致的返工返修工期延误等损害或损失由乙方自己承担74质量整改通知单对于乙方施工质量不符合分包合同文件或甲方的要求甲方可根据《质量环境职业健康安全处罚实施细则》对乙方进行处罚并向乙方发出ldquo质量整改通知单rdquo乙方应按照ldquo质量整改通知单rdquo的要求认真及时整改若逾期不予整改或整改不彻底甲方将根据情况给予100-500元每次的罚款甲方有权对不符合要求的焊接管道电气安装及保温方面的施工队或操作者清理出现场且甲方有权另行雇佣他人代替乙方进行整改乙方应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任8环境职业健康安全及文明施工81现场文明施工及企业形象宣传CI工作a乙方应按照国家及当地政府颁布的有关环境职业健康安全文明施工及有关施工扰民噪音控制的规定建立健全各种岗位责任制严格现场管理如技术工种需持证上岗工人上岗前环境及职业健康安全交底民工环境职业健康安全卫生及文明施工教育等并采取其它必要的措施保证施工安全和现场文明施工同时满足交通环保环卫等政府相关部门的规定和要求并承担因违反上述规定而导致的一切责任和费用b乙方在施工中必须满足甲方有关企业形象宣传的规定和要求完成甲方关于企

业形象宣传要求的有关工作自备符合甲方CI工作及职业健康安全要求的安全帽安全带绝缘手套等所有防护用品以达到甲方的满意c在工程施工期间乙方应保持现场清洁每日进行现场清理工作及时清除障碍物存放并处置好乙方的任何设备和多余的物料避免有毒气体的产生乙方应按照甲方的指示和协调从现场清运走任何垃圾及废料不论此种废料或垃圾是否为其他分包方或业主甲方产生或不再需要的提供给乙方或由乙方提供的临时工程d分包工程竣工之前乙方应将甲方允许撤离现场的乙方提供的设备设施和临时工程在规定时间内清除并运出现场清理现场多余物料垃圾不论此种物品是否为其他分包方的工作所产生保持现场和工程清洁整齐并达到甲方满意状态82事故处理乙方在正常或非正常工作时如因违反国家的有关规定和分包合同有关条款以及甲方依工程具体情况制订的环境及职业健康安全规章制度环境及职业健康安全交底等而导致的任何伤亡事故乙方应对此承担全部责任及费用同时一旦发生任何事故乙方应立即采取一切合理必要的措施保护现场防止损失的扩大并立即向甲方报告事故详情乙方应根据甲方的指令履行国家和当地政府规定的有关事故处理程序83劳务雇员安排乙方应自行妥善安排所有雇员及劳务人员包括他们的住宿膳食医疗卫生环境职业健康安全报酬意外伤害保险交通和各种证件的办理以及工程物料的保管堆放并负责进行现场职业健康安全及业主总承包商甲方制订的各种规章制度的入场教育特别是应按照当地政府的有关外来人员管理的规定办理有关的诸如暂住证务工证市场进入许可证等一切所需证件乙方工人工人必须在项目部进行身份登记乙方并购买意外伤害保险未登记并未购买意外伤害保险的人员甲方不负任何责任在项目施工现场并在施工过程发生的安全事故责任按以下方式处理1安全事故造成人员受伤达不到工伤鉴定最低标准的由乙方自行负责全部费用2安全事故造成人员受伤达到工伤评级标准的甲方承担50的费用仅包含除保险报销后的医药费用营养费用住院期间按30元天其余费用由乙方承担3安全事故造成人员死亡的甲方承担70的费用死亡标准按国家工伤死亡标准计算并扣除保险报销费用其余由乙方自行承担乙方在与其雇员所签订的用工合同中应明确其雇员的报酬乙方不得拖欠其雇员的工资工资标准不得低于当地最低工资标准84特殊工种上岗证乙方的架子工电工电焊工气焊工起重工信号工水暖工等按照建设部和当地政府相关文件规定需持证上岗的人员必须具有符合要求的当地政府颁发的ldquo特殊工种操作证rdquo并在相应操作人员进场前报送甲方审核并须达到甲方对各类持证上岗人员数量和素质的要求乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任85环境职业健康安全整改通知单对于乙方施工环境职业健康安全不符合分包合同文件或甲方的要求甲方可根据《质量环境职业健康安全处罚实施细则》对乙方进行处罚并向乙方发出ldquo环境及职业健康安全整改通知单rdquo乙方应按照ldquo环境及职业健康安全整改通知单rdquo的要求认真及时整改若逾期不予整改或整改不彻底甲方将根据情况给予100-500元每次的罚款且甲方有权另行雇佣他人代替乙方进行整改乙方应承担因此发生的所有费用及工期延误的责任9乙方保证体系91乙方代表及其组织乙方任命称职的乙方代表设置必要的现场组织机构主要人员的名单职称证书及工作简历等详细情况应提交甲方代表以取得同意甲方向其乙方代表发布的任何指令均应被认为已经发给了乙方且甲方有权要求乙方更换其任何不称职人员乙方代表的出勤率不低于80若低于80出勤率每少一天罚100元由于工程施工和进度计划安排的需要在遵守国家法律法规的前提下在任何节假日期间尤指春节的劳动力组织应保证满足施工和进度的需要92乙方的制度乙方须制订一套切实可行的质量进度环境职业健康安全及文明施工的管理措施认真组织好现场的文明施工并随时接受甲方现场管理人员的检查和监督93执行甲方ISO90002000版质量管理体系1SO14000环境管理体系及OHSAS18000职业健康安全管理体系94环境职业健康安全防火措施在进入现场前乙方应准备并向甲方提供一份环境职业健康安全防火保证措施及其实施方案供甲方审查乙方应按照甲方批准后的环境职业健康安全防火保证措施实施乙方须在现场恒定设置一名环境及职业健康安全的督导人员及时发现审查改进现场环境及职业健康安全措施并严格按照甲方提出的环境及职业健康安全改进措施进行整改乙方承担上述所有环境及职业健康安全防火措施实施的费用95生产例会甲方与乙方及其他分包方建立联合生产例会制度原则上每周下午召开生产例会乙方必须派出最高级管理人员或签约队长参加例会10工程价款的支付101工程款的支付方式按下列1乙方在施工中的进度款付款在每月15日前进行支付月进度按合同所在的省份定额进行套价计算计算按人工费60元工日机械与辅材按定额的80计算2工程验收合格后付款到包干平米单价建筑面积的95质保期6个月质保到期并办理结

算后15天内支付完全部工程款102甲方在业主或总包方正常付款的情况下确保正常支付乙方实际现场施工人员的生活费如确因业主或总包方原因暂时不能支付乙方应保证自行解决并安抚好员工乙方民工如采用围堵项目部等方式造成的一切损失由乙方无条件承担104乙方在分包合同签订前应提交人民币整作为本工程之合同履约保证金合同履约保证金不计取利息合同履约保证金待工程竣工验收证书发放无质量安全问题工程分包结算完成以及所有劳务人工费及辅材费用全部支付完毕以上述事宜完成最后的日期为准之日起十个工作日内返还若因乙方原因工期延误或发生质量安全事故给甲方造成损失甲方根据实际情况部分或全部扣减乙方的履约保证金11工程物料机械工艺和检查验收111由甲方供应的材料定额中主材由甲方供应其余材料均为乙供在采购前应将拟采用的品牌和质量标准报甲方项目部审批乙方供应的主要辅材必须符合甲方的要求112主材消耗指标甲供材料设备的损耗指标按《江西省安装工程消耗量标准2004》中规定的损耗率的80执行其需用量按施工详图按实计量如发生超定额用料甲方将在乙方结算工程款中扣除113定额未计价主材的结余按结余主材总价的40奖励给乙方超耗丢失或损坏的主材设备由乙方按全额的100赔偿114偷工减料行为的处罚对于任何乙方偷工减料不按正常标准工序施工的工作一经发现将处以每次100-500元的罚款对于罚款累计超过三次的施工班组甲方将勒令其退出现场115拒收对质量规格不符合设计和规范要求的工程物料机械及工艺甲方可拒绝接受并由乙方在甲方要求的时间内运出施工现场或拆除重新采购符合要求的工程物料及机械或返工并承担由此而给甲方造成的全部损失116机械和设备乙方在进场时需向甲方提供一份施工机械清单若无预先征得甲方的书面批准机械或设备不可移离施工现场117隐蔽工程检查及中间验收a未经甲方的批准工程任何部分均不得隐蔽或使之无法查看除非甲方认为检查没有必要并相应地通知乙方外甲方应参加此类工程的检查且不得无故拖延b任何需经过批准才能进行下道工序的工序应申请预检c甲方有权拒付与未经检验批准的工作或乙方不能出示相关甲方代表签发的批准文件相关的工程款而乙方也无权申请取得此项工作的工程款12甲方的指令乙方仅能从甲方处接受指令而不应执行从业主总承包商或监理处直接收到的有关分包工程或总包工程的未经甲方确认的任何指令乙方一旦收到了业主总承包商或监理直接向其发出的指示应立即将此类指示通知甲方在甲方提出有关处理意见后决定是否执行甲方有权随时向乙方发出关于分包工程方面的指令对乙方执行任何非甲方直接发出的指示所产生的后果甲方不承担任何直接责任以及连带责任对造成甲方损失的甲方有权从乙方应得的或将得的工程款项中予以扣除13不可抗力分包合同生效后如因不可抗力阻止分包合同的履行则甲方和乙方不应被认为违约或毁约如果乙方认为某一事件已构成不可抗力并可能影响其正常履行义务则在此事件发生时应立即通知甲方并立即采取必要的措施防止损失的进一步扩大14争议的处理双方发生争议时可以通过协商或调解解决纠纷协商或调解不成的约定向长沙仲裁委员会申请仲裁15分包合同的生效终止部分失效及转让151分包合同的转让与再分包除非得到甲方的书面许可乙方不得与本分包合同双方以外的任何第三者缔结转让本分包合同或其任何部分的合同也不得将本分包工程的任何部分再行分包任何此类甲方的许可均不解除分包合同规定的乙方的任何责任和义务乙方应对自己及其代理人雇员和工人的行为违约或疏忽造成工程受损完全负责152分包合同的解除a乙方如出现以下违约行为甲方可发出书面指令要求其立即纠正并承担违约所造成的损失middot不能正常地和努力地进行工程的施工middot在竣工之前没有合理原因完全搁置工程的施工middot拒绝执行甲方要求其修补缺陷或更换不适用的物料的书面通知而这种拒绝的行为使工程受到了实质性的影响middot违反分包合同条件第151款规定middot如乙方在接到甲方发出的书面指令14天后仍继续这种违约或在其后的任何时间又发生同样的违约行为甲方可在其违约行为继续或重犯的任何时间以书面形式通知乙方解除本分包合同b无论何种原因导致甲方与业主之间的工程施工合同解除时甲方与乙方之间的分包合同同时无条件解除c如果乙方发生破产解散关闭转产停产等已不能实际履行分包合同义务的情形甲方可根据分包合同在通知乙方后立即终止对乙方的雇佣d因不可抗力发生导致全部分包合同的履行成为不可能时甲方乙方均有权依法解除合同153分包合同自分包合同协议书约定的生效之日生效在分包合同规定的责任权利和义务履行完毕后终止154因国家或当地政府的法律法规政策的变化或不可抗力导致分包合同某些部分继续履行成为不可能时分包合同的其它部分仍然保持其有效性16合同附件计价清单17签署及盖章本合同一式三份甲方商务部甲方项目经理部及乙方各执一份甲方单位盖章乙方单位盖章项目经理法人代表或授权代表合同范本