爱问共享资料内墙刮腻子合同文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，内墙刮腻子施工合同甲方发包单位乙方施工单位甲乙双方就安徽省2013-2017年度棚户区改造三期工程楼房屋内屋顶刮白楼梯刮白工程经双方充分的在友好协商签订本合同书共同遵守如下1工程名称安徽省2013-2017年度棚户区改造三期二工程地点S307省道边三工程施工时间2017年11月1日至2017年12月31日完工四合同单价内墙顶棚刮腻子为7元m²施工面积以决算为准五付款方式1．施工期间甲方仅支付乙方生活费生活费每月定期打卡2．工程验收过后以实际审核面积甲方支付乙方工程尾款3补充若年前未施工结束则以施工完成的80支付乙方工程款六材料...
内墙刮腻子施工 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 甲方发包单位乙方施工单位甲乙双方就安徽省2013-2017年度棚户区改造三期工程楼房屋内屋顶刮白楼梯刮白工程经双方充分的在友好协商签订本合同 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 共同遵守如下1工程名称安徽省2013-2017年度棚户区改造三期二工程地点S307省道边三工程施工时间2017年11月1日至2017年12月31日完工四合同单价内墙顶棚刮腻子为7元m²施工面积以决算为准五付款方式1．施工期间甲方仅支付乙方生活费生活费每月定期打卡2．工程验收过后以实际审核面积甲方支付乙方工程尾款3补充若年前未施工结束则以施工完成的80支付乙方工程款六材料设备本工程所需的工程材料由甲方负责采购及时组织进场材料设备保管场地由甲方提供施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地七工程施工1．乙方必须严格按 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 图纸进行施工刮白两遍如有违反甲方有权提出停工或返工所造成的损失由乙方负责2．施工中甲方提前增改项目必须事先通知乙方并双方签字附加 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责工期顺延3．乙方应了解遵守甲方项目部有关规定遵守施工技术规
范因乙方施工中造成人身伤害设施的损坏由施工乙方负责4．如因乙方不遵守甲方项目部有关规定造成罚款的由乙方负责八工程质量1．由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量其返工费用由甲方承担2．由于乙方原因造成的无法返工的质量事故一切后果由乙方负责乙方施工造成的返工乙方须承担甲方的材料损失九工程验收由乙方发出工程验收通知双方人员到施工现场按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收验收后双方负责人应在验收单上签名认可如工程未经验收非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补十违约责任任何一方违返本合同的条款所造成的损失均由违返方负责赔偿给守约方十一备注本合同有不详之处甲乙方通过协商补充协议或条款如本合同甲乙方发生纠纷双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼按仲裁委员会仲裁或法院判决执行十二本合同报价 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 一式贰份甲乙方双方各执两份经双方代表签字和盖章后即生效具有法律效力附双方代表身份证复印件甲方代表________乙方代表________电话电话身份证号身份证号日期________________
本文档为【内墙刮腻子合同】，请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑， 图片更改请在作品中右键图片并更换，文字修改请直接点击文字进行修改，也可以新增和删除文档中的内容。
[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生，若发现您的权利被侵害，请联系客服邮件isharekefu@iask.cn，我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权，请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传，仅限个人学习分享使用，禁止用于任何广告和商用目的。
下载免费 ，已有0人下载
关注官方微信公众号
掌握更多办公技能
浙公网安备 33021102000990号