土方开挖运输合同范本

<h1>土方开挖运输合同范本</h1><p> 发包方(以下简称甲方)：</p><p> 承包方(以下简称乙方)：</p><p> 工程名称：</p><p> 工程地点：</p><p> 经甲、乙双方协商，甲方同意把淅川县新法院新址院内地表土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，并结合本工程实际现状，特订立本合同。</p><p> 1 1承包范围及工作内容</p><p> 1.1 1.1 承包范围</p><p> 淅川县法院新址院内土石方(为达到现场施工条件前期开挖主楼附楼以及施工道路需要清理的地表土方以及附属物等)，具体尺寸及标高由甲方指定.</p><p> 1.2 1.2 工作内容</p><p> 乙方负责完成承包范围内所有土石方的开挖、外运、。乙方还必须负责现场协调办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。</p><p> 2 2合同价款、承包方式及结算原则</p><p> 2.1承包方式</p><p> 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、 措施 《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施 费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。</p><p> 2.2 本工程开挖及外运综合单价为 元/立方米，包含税金 %管理费 %等承包范围内所列的各项费用)</p><p> 3 计价方式及结算原则</p><p> 乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。 4 付款方式</p><p> 乙方在完成施工任务后经甲方确认达到施工要求，现场各方面都未遗留问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ，开发单位付款后支付，付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。</p><p> 5 工期、质量要求</p><p> 工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天1000元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。</p><p> 质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合施工条件。工程质量未达 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ，乙方必须无条件返工直至合格。</p><p> 6 安全文明施工</p><p> 6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。</p><p> 6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。</p><p> 其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向南阳市人民法院提起诉讼。</p><p> 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。</p><p> 甲方(公章)：_________</p><p> 乙方(公章)：_________</p><p> 法定代表人(签字)：_________</p><p> 　法定代表人(签字)：_________</p><p> _________年____月____日</p><p> 　_________年____月____日土方开挖运输合同范文2</p><p> 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)</p><p> 依照《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，经甲乙双方自愿协商达成如下 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 ：</p><p> 一、工程概况</p><p> 1、乙方开挖拖运地点：</p><p> 2、项目名称：</p><p> 二、土方工程承包范围</p><p> 1、乙方包工包开挖包拖运和场内包安全包各项运费手续(单价/方)。</p><p> 2、甲方将约准。</p><p> 3、进场时间大约签约在天之内进场开工。</p><p> 三、其他</p><p> 1、场内事宜，全部归甲方负责处理，出场事宜全部由乙方负责。</p><p> 2、由于甲方场内问题，所造成的损失，由甲方承担，20xx年全国注册建造师考试建设工程造价管理建设工程计价建设工程造价案例 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 建设工程技术与计量如在签合同之日起五十天之内，不能正常开工，按违约金千分之三甲方赔偿给乙方，依此类推。</p><p> 四、付款方式</p><p> 1、甲方应按每壹万立方付85%给乙方，分四次付清，余款从乙方完成工程验收为准，四个月内全部付清给乙方。</p><p> 2、乙方如不按甲方规定的时间进场，乙方按千分之三赔偿给甲方如有其他事宜，甲乙双方再另行协商。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。</p><p> 甲方(公章)：_________</p><p> 乙方(公章)：_________</p><p> 法定代表人(签字)：_________</p><p> 　法定代表人(签字)：_________</p><p> _________年____月____日</p><p> 　_________年____月____日土方开挖运输合同范文3</p><p> 发包方(以下简称甲方)：</p><p> 承包方(以下简称乙方)：</p><p> 工程名称：</p><p> 工程地点：</p><p> 经乙方要求，甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，并结合本工程实际现状，特订立本合同。</p><p> 1 1承包范围及工作内容</p><p> 1.1 1.1 承包范围</p><p> 浙商城市广场基础开挖及回填，具体尺寸及标高控制详见施工图</p><p> 1.2 1.2 工作内容</p><p> 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续，并承担相应费用。</p><p> 2 2合同价款、承包方式及结算原则</p><p> 2.1承包方式</p><p> 本工程采用综合单价包干形式，综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等事宜，确保场外人员不来工地吵闹、拦路等现象发生)。</p><p> 2.2 本工程开挖及外运综合单价为18元/立方米，回填土方综合单价为25元/立方米。(其中包括渣土费用(政府收取每立方5元)、税金等承包范围内所列的各项费用)</p><p> 2.3 在合同范围外发生的临时性用工及机械台班现场确认按实签证。价格：铲车50型260元/小时，220挖机280元/小时，30小挖机180元/小时</p><p> 3 计价方式及结算原则</p><p> 乙方已综合考虑本工程特点，现场条件、情况、雨季影响、承包范围及方式、合同条款，以确保施工质量、工期、安全文明施工为前提，由双方根据图纸并经现场核实原始标高及平面尺寸，进行工程量计算，再按合同进行最终结算，乙方不得以任何理由提出价格调整。</p><p> 4 付款方式</p><p> 乙方在完成基础挖土后十天内付工程款50%，在回填土方完工后十五天付30%，余款在年底前一次结清。付款前乙方必须提供符合甲方要求的税务发票以及与本合同相对应的银行账户，否则甲方有权拒绝付款。</p><p> 5 工期、质量要求</p><p> 工期：甲方根据具体施工时间，以施工任务单形式向乙方发出施工指令，乙方必须在规定时间内完成施工任务。若因乙方原因造成工期延误，乙方应向甲方支付每天500元的工期违约金，工期提前，甲方不承诺给乙方任何形式奖励。</p><p> 质量要求：在验收时必须达到场地干净、平整、实际测量标高及平整度应符合国家验收标准，回填土必须分层压实。工程质量未达标准，乙方必须无条件返工直至合格。</p><p> 6 安全文明施工</p><p> 6.1 乙方应配备具有上岗资质安全员，负责安全文明施工管理未经甲方允许不得擅自更换。</p><p> 6.2 在施工过程中，由于乙方原因出现安全事故，受到媒体或有关主管部门通报批评，使甲方名誉受损的，甲方有权终止合同，并由乙方承担违约责任。</p><p> 其他：双方发生争议时，应通过协商解决，协商不成的可向开封市人民法院提起诉讼。</p><p> 本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。</p><p> 甲方(公章)：_________</p><p> 乙方(公章)：_________</p><p> 法定代表人(签字)：_________</p><p> 　法定代表人(签字)：_________</p><p> _________年____月____日</p><p> 　_________年____月____日</p>