房地产销售合同协议书

<h1>房地产销售合同协议书</h1> <p> </p> <p>甲方(卖方)：</p> <p>乙方(买方)：</p> <p>甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：</p> <p>一、甲方自愿将坐落在xx市区路小区号楼单元室(建筑面积平方米，储藏室平方米，产权证号)房地产出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方(附房产证复印件及该房产位置图)。</p> <p>二、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写;即人民币小写。</p> <p>三、乙方在签订本合同时，支付定金，即小写。</p> <p>四、乙方支付定金之日起个月内，向甲方支付首付款(定金从中扣除)，首付款之外的款项通过银行住房按揭方式交付(有关期限和程序按照所在按揭银行规定办理)。</p> <p>五、甲方保证该房产合法、权属清楚、有合法的土地使用权(已交纳土地出让金)。</p> <p>六、办理房产证手续所产生的有关税费由方承担。</p> <p>七、乙方支付首付款后，甲方即积极配合乙方办理有关房产过户手续，待房产过户到乙方名下之时，乙方应向甲方付清全部房款余额。</p> <p>八、甲方应在前将该房产交付乙方;届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用;无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。</p> <p>九、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付元的违约金;一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付五十元罚金，逾期30日视为毁约;如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。</p> <p>十、交付该房产，甲方不得损坏该房产的结构、地面和墙壁及不适移动的物件，并将抽风机一台(型号：)，空调两台(型号：)，热水器(型号：)，浴霸(型号：)，饮水机(型号：)，音响两台(型号：)，凉衣架，房内灯具，前后门窗窗帘、电脑桌一张，橱卫设施，等让与乙方(含在房屋价值内)。</p> <p>十一、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。</p> <p>十二、附加条款：</p> <p> </p> <p>销售房屋合协议书</p> <p>出卖人：_________</p> <p>买受人：_________</p> <p>根据<中华人民共和国合同法>、<中华人民共和国城市房地产管理法>及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：</p> <p>第一条项目建设依据</p> <p>1、出卖人以[出让][转让][划拨]方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。</p> <p>2、该地块[国有土地使用证号][城镇建设用地批准书号]为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。</p> <p>3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房[地名核准名称][暂定名]为：_________，建设工程 规划 污水管网监理规划下载职业规划大学生职业规划个人职业规划职业规划论文 许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程 施工合同 综合布线施工合同下载隔墙施工合同工厂拆除工程施工合同工程地板砖施工合同协议书范本广场地砖施工合同 约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________。</p> <p>第二条商品房情况</p> <p>该商品房销售许可证号：_________。</p> <p>商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。</p> <p>设计用途_________;建筑结构_________;建筑层数为_________层。</p> <p>建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。</p> <p>商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等情况见附件二。</p> <p>第三条计价方式与价款</p> <p>出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：</p> <p>1、按建筑面积计算，该商品房单位为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元。</p> <p>2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为(_________币)每平方米_________元，总金额(_________币)_________元整。</p> <p>3、按套(单元)计算，该商品房总价款为(_________币)_________元整。</p> <p>第四条付款方式及期限</p> <p>买受人采取下列第_________种方式付款。</p> <p>1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。(小写：_________万元)</p> <p>2、分期付款。</p> <p>(1)第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)</p> <p>(2)第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%;_________币_________元。(小写：_________元)</p> <p>(3)其余部分在移交房屋前一天付清_________%;_________币_________元。(小写：_________元)</p> <p>3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。</p> <p>第五条房产交付</p> <p>1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付;不符合有关规定和双方约定的，不得交付。</p> <p>2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力，双方约定处理方式：_________。</p> <p>3、上述相关证明包括：_________。</p> <p>第六条产权转移登记及其他相关设施登记</p> <p>1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。</p> <p>2、按照有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。</p> <p>3、如因一方原因造成另一方未能及时办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法承担违约责任。</p> <p>第七条出卖人逾期交付商品房的处理</p> <p>除遇不可抗力外，出卖人如未按本合同约定日期交付商品房，逾期在_________日内的，买受人有权向出卖人追究已付款利息，利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，买受人有权按照下述的第_________种约定，追究出卖人违约责任：</p> <p>1、合同继续履行。出卖人应支付买受人已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。</p> <p>2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息，利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，出卖人还应每日按商品房价款的_________‰向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时，出卖人还应承担赔偿责任。</p> <p>第八条买受人逾期付款的处理</p> <p>买受人如未按本合同约定的日期付款，逾期在_________日内的，出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的，出卖人有权按照下述的第_________种约定，追究买受人违约责任：</p> <p>1、合同继续履行。买受人应支付逾期付款及其利息，利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止，按银行同期贷款利率计算。此外，买受人还应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。</p> <p>2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_________‰向出卖人支付违约金。</p> <p>第九条面积确认及面积差异处理。</p> <p>(一)根据当事人选择的计价方式，本条规定以_________(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确认及面积差异处理。</p> <p>(二)当事人选择按套计价的，不适用本条约定。</p> <p>(三)合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。</p> <p>(四)商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第_________种方式进行处理：</p> <p>1、双方自行约定：_________。</p> <p>2、双方同意按以下原则处理：</p> <p>(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的，据实结算房价款;</p> <p>(2)面积误差比绝对值超出3%时，买受人有权退房。</p> <p>(五)买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按_________利率付给利息。</p> <p>(六)买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。</p> <p>产权登记面积-合同约定面积</p> <p>面积误差比=________×100%</p> <p>合同约定面积</p> <p>(七)因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。</p> <p>第十条出卖人关于房屋产权状况的承诺</p> <p>出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。若出售的商品房设有他项权利的，出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意，并以书面形式公示和明确告知买受人。</p> <p>第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任</p> <p>出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下述第_________种方式处理：出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。</p> <p>第十二条出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺</p> <p>本项目物业管理用房为_________m2，位于_________幢_________单元_________房号_________，轴线范围_________。</p> <p>出卖人承诺与该商品房直接关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到使用条件：</p> <p>1、于_________年_________月_________日前通水;</p> <p>2、于_________年_________月_________日前通电;</p> <p>3、于_________年_________月_________日前通气;</p> <p>如果在规定日期内未达到使用条件，双方同意按以下方式处理：</p> <p>1、_________</p> <p>2、_________</p> <p>第十三条风险责任的转移</p> <p>该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。</p> <p>第十四条保修责任</p> <p>自买受人实际接收该商品房之日起，出卖人对该商品房的下列部位和设施承担建筑施工质量保修责任，保修期内的保修费用由出卖人承担：</p> <p>1、墙面，保修_________月;</p> <p>2、地面，保修_________月;</p> <p>3、顶棚，保修_________月;</p> <p>4、门窗，保修_________月;</p> <p>5、上水，保修_________月;</p> <p>6、下水，保修_________月;</p> <p>7、暖气，保修_________月;</p> <p>8、煤气，保修_________月;</p> <p>9、电路，保修_________月;</p> <p>保修期内，因不可抗力的因素，或其他非出卖人原因造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可协助维修，维修费用由买受人承担。</p> <p>第十五条质量争议的处理</p> <p>买受人对该商品房提出有重大质量问题，买卖双方产生争议时，以_________出具的书面工程质量评定意见作出处理争议的依据。</p> <p>第十六条双方可以就下列事项约定</p> <p>1、该商品房所在楼宇的屋面使用权。</p> <p>2、该商品房所在楼宇的外墙面使用权。</p> <p>第十七条房屋的用途</p> <p>1、买受人的房屋仅作_________使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。</p> <p>2、出卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。</p> <p>第十八条物业管理</p> <p>该商品房移交后，买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前，出卖人指定_________公司负责物业管理，买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。</p> <p>第十九条声明及保证</p> <p>出卖人：</p> <p>1、出卖人有权签署并有能力履行本合同。</p> <p>2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。</p> <p>3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。</p> <p>4、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。</p> <p>买受人：</p> <p>1、买受人有权签署并有能力履行本合同。</p> <p>2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。</p> <p>3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。</p> <p>4、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。</p> <p>第二十条保密</p> <p>买卖双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。</p> <p>第二十一条 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 </p> <p>1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取 公告 职业卫生公告栏下载公告怎么写公司公告范文安全风险承诺公告制度公告栏模版 送达的方式。</p> <p>2、各方通讯地址如下：_________。</p> <p>3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。</p> <p>第二十二条合同的变更</p> <p>本合同履行期间，发生特殊情况时，买卖任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。</p> <p>第二十三条合同的转让</p> <p>除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。</p> <p>第二十四条争议的处理</p> <p>1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。</p>