围栏施工合同

围栏施工合同合同编号工程名称发包方甲方承包方乙方合同签订日期合同签订地点　围栏施工合同发包方甲方承包方乙方　赣州汇丰建设工程有限公司依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》遵循平等自愿公平和诚实信用的原则结合本工程具体情况双方协商达成以下协议第一条工程概况工程名称昆明市波西米亚小区外围栏更换工程地点昆明市滇池路波西米亚小区工程范围小区外围栏更换工程用料按图纸施工第二条施工工期1本工程工期自年月日开工于年月日竣工工期天因甲方原因或不可抗因素导致工期延误经甲方确认工期顺延2遇下例情况工期可顺延①连续停水停电达4小时以上的②出现书面停工 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 的③出现人力不可抗拒的自然因素如下雨下雪等④非乙方原因造成的停工⑤因甲方未按时支付工程进度款影响施工⑥由于甲方其它原因造成的停工如场地整理未好影响施工等基于以上原因造成的停工可按实际影响施工天数顺延第三条工程变更任何工程变更均须甲方下达书面《工程变更通知》由此引起的工程变更按实际发生的工程量结算甲方必须在《工程变更通知》下达三日内为每一项工程变更签定《工程变更结算单》作为结算依据之一第四条工程造价及结算方式1本工程造价预算含税为元大写按元米计算结算时以完工验收实测数据为准2付款方式该项目全部施工完毕后经甲方验收合格后付95另5作为工程质量保证金保修期为一年保修期满付清余款3乙方需提供发票第五条甲方责任无条件提供乙

方在施工时的用水用电负责协调施工中乙方与其他方的关系按时拔付工程款承担因延期付款而导致的一切经济损失若施工过程中城管等有关方面禁止施工则甲方必须按已完工程量成品计价及时支付工程款给乙方第六条乙方责任指定专人为乙方驻工地代表协调解决乙方责任范围内的各项事宜负责按有关要求组织施工按期按质按量完成施工任务服从甲方统一管理在施工中遵守甲方的工地 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 严格执行有关施工 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 安全 操作规程 操作规程下载怎么下载操作规程眼科护理技术滚筒筛操作规程中医护理技术操作规程 防火安全规定和环境保护规定严格按照图纸施工做好各项质量检查记录第七条质保期质保期一年在质保期内乙方对工程出现的任何质量问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 负责甲方通知后2天内乙方派专人到达现场维修施工对于人为损坏及使用不当造成的破坏不承担保修责任第八条安全责任1　乙方在施工过程中发生的非甲方原因造成的安全事故由乙方自行负责甲方不承担任何责任第九条违约责任合同签定后双方应严格遵守各项约定条款若有一方违约则违约方除赔偿对方由此造成的经济损失外还须向对方支付工程总造价的10违约金本合同履行过程中发生争议时在不影响工程进度的前提下双方可协商解决若协商未果则提请有关部门调解仲裁若仍不能解决问题时则向工程所在地法院起诉第十条附件本合同一式两份甲乙双方各执一份经双方签字盖章后生效工程竣工验收及结清余款后自动终止甲方盖章　乙方盖章法定代表人　法定代表人代理人　代理人单位地址代理人身份证单位地址　电话年月日开户银行户名及帐号　年月日